Договор поставки песка образец. Договор продажи с доставкой

ООО «Феникс-Неруд», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора ______________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________,в лице ______________________, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, совместно именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик передает, а Покупатель принимает в собственность и оплачивает товар в количестве, номенклатуре и по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. В соответствии с настоящим договором под "товаром" понимается:
- ___________________________ .
1.3. На каждую партию товара оформляется отдельная спецификация.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена товара включает его стоимость, определяемую в спецификациях.
2.2. Стороны устанавливают следующий порядок оплаты товара: 100 % предоплата суммы, указанной в выставленном счете, размер которой соответствует тому, который отражается в спецификации.
2.3.Оплата производится посредством банковского перевода платежным поручением на счет Поставщика или иной счет, указанный Поставщиком.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Поставщика:
3.1.1. Выставить счет на оплату не позднее 3-х дней с даты получения заявки от покупателя на очередную партию товара.
3.1.2. В срок не позднее 3-х дней с момента оплаты осуществить отгрузку товара Покупателю в количестве, номенклатуре, указанным в заявке и по качеству, соответствующему ГОСТ, ТУ. Отгрузка Покупателю производится в месте и способом, указанным им в заявке.
3.1.3. Не позднее 17 числа очередного месяца оформить счет-фактуру и товарную транспортную накладную по поставкам, осуществлявшимся в течение предыдущего месяца.
3.1.4. Не менее чем за 3 дня до даты поставки уведомить Покупателя о возможном изменении цены на заявленную партию товара.
3.2. Обязанности Покупателя:
3.2.1. Посредством факсимильной, электронной (Интернет) связи прислать заявку Поставщику с указанием количества и номенклатуры, необходимых для поставки товара. Заявка должна быть выслана не менее чем за 3 дня до даты предполагаемой поставки.
3.2.2. Принять купленный товар в месте, указанном в заявке на поставку.
3.2.3. Осуществить проверку при приемке товара по количеству и качеству, подписать соответствующие документы (акт приемки-передачи, товарные накладные).
3.2.4. Оплачивать стоимость купленного товара по выставленному Поставщиком счету не позднее 3 дней со дня его получения.

4. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ ТОВАРА

4.1. Поставка товара производится транспортом Поставщика на склад Покупателя или иное место указанное им, либо предварительно согласованное между сторонами.
4.2. Перевозка товара осуществляется автотранспортом и его приемка должна соответствовать требованию готовности площадки к приему \ отгрузке.
4.3. Обязательства Поставщика по срокам поставки, номенклатуре, количеству и качеству товара считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки или товарной накладной представителями Поставщика и Покупателя.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА. ПРЕТЕНЗИИ

5.1. Покупатель обязан принять товар по количеству, качеству и номенклатуре непосредственно при его получении от Поставщика. Это делается в том числе и путем обмера непосредственно в кузове автотранспортного средства, полученный объем умножается на коэффициент утряски при перевозке, в соответствии с ГОСТ РФ 8267-93, 9757-90, 22263-76.
5.2. Претензии по количеству, номенклатуре и качеству должны быть оформлены Покупателем на месте и в момент приемки товара посредством составления акта сверки. Акт сверки может оформляться и в иных случаях по согласованию представителей сторон.
5.3. В случае обнаружения недостачи, акт сверки будет являться основанием для выставления Покупателем претензии. После этого Поставщик в течение 3-х дней должен рассмотреть претензию и поставить недополученный товар в следующую поставку, либо вернуть денежные средства за оплаченный, но неполученный товар, согласно письму Покупателя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За несвоевременную передачу товара по вине Поставщика он уплачивает Покупателю пеню в размере 0,2% от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки, но не более чем 1% от указанной в настоящем пункте стоимости.
6.2. При несоблюдении указанного в настоящем договоре срока платежей, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 1% от указанной в настоящем пункте суммы.
6.3. Уплата неустойки не освобождает сторону настоящего договора от исполнения взятого на себя обязательства.
6.4. При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли.
6.5. В случае если Покупатель не принимает доставленный ему товар в течение 1 часа с момента доставки, то уплачивает Поставщику штраф в размере 350 руб. за каждый последующий час простоя автотранспортного средства Поставщика, необходимого Покупателю для завершения приемки доставленного товара.
6.6. Право собственности на поставленный товар переходит к Покупателю с момента приемки товара Покупателем.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например: наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
7.2. Сторона договора, подвергшаяся вышеуказанным обстоятельствам, должна немедленно известить письменно другую сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.
7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры по настоящему договору решаются сторонами путем переговоров и в претензионном порядке.
8.2. При не достижении согласия спор переходит на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Срок действия договора: с момента его подписания по "___" _______________ 20___ г.
9.2. Договор может быть расторгнут:
9.2.1. По соглашению сторон.
9.2.2. По решению компетентных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае подписания соответствующего документа представителями обеих сторон.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДПИСИ СТОРОН:

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ

ООО "Феникс-Неруд" Генеральный директор ________________ / __________ /

Генеральный директор ________________ / __________ /

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г.Москва « » 2010 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РесурсНерудСбыт», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора ____________, действующего на основании Устава , с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «__________________________________» , именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице директора, действующего на основании Устава,с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить нерудные материалы - щебень гранитный, щебень гравийный,(далее Продукция) надлежащего качества в количестве, ассортименте и сроках указанных в предварительных заявках Покупателя (являющихся неотъемлемой частью настоящего договора), а Покупатель принять и оплатить Продукцию в порядке и сроках установленных настоящим договором.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Наименование и цена за единицу Продукции указывается в Приложении №1 (Протоколе согласования цены Продукции), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

Количество Продукции подлежащей к поставке на условиях настоящего договора определяется в соответствии с объемом, предварительно оплаченным Покупателем на условиях 100% предоплаты Продукции.

В случае изменения цены на Продукцию, поставщик уведомляет Покупателя за 10 дней до даты изменения цены. В случае несогласия Покупателя с изменением цены, выраженным в письменной форме, Поставщик вправе приостановить поставку Продукции до согласования цены.

Цена на предварительно оплаченную Продукцию изменению не подлежит.

2.2. Продукция оплачивается предварительно, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в соответствии с выставленным счетом на предварительную оплату Продукции.

В случае отгрузки Продукции Поставщиком без предварительной оплаты, Покупатель обязан оплатить Продукцию в течение 2-х банковских дней с даты отгрузки.

Поставщик вправе отказаться от поставки Продукции, не оплаченной Покупателем предварительно.

Дополнительным соглашением Сторон может быть определена иная форма и порядок расчетов.

2.3. Цена Продукции поставляемой по настоящему договору вклю ает в себя НДС 18%, транспортные расхо-ды по доставке товара до Покупателя, а также иные расходы Поставщика, свя-занные с выполнением условий настоящего договора.

2.4. Стороны обязуются проводить ежемесячную выверку расчетов за поставленную Продукцию не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным. Результаты сверки оформляются актом сверки взаимных расчетов.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Продукции осуществляется Поставщиком централизованно автомобильным транспортом Покупателю или Грузополучателю, указанному Покупателем в отгрузочной разнарядке.

3.2. Периодом поставки по настоящему договору является календарный месяц. В течение месяца Продукция поставляется на основании отгрузочных разнарядок Покупателя.

3.3. В отгрузочной разнарядке указывается:

Наименование и количество

Реквизиты фактического Грузополучателя

3.4. Датой поставки считается дата штампа на товарно-транспортной накладной в пункте назначения.

3.5. Продукция, поставленная досрочно или в количестве, превышающем установленный размер партии, и принятая Грузополучателем засчитывается в счет количества Продукции, подлежащей отгрузке в следующем периоде поставке.

3.6. Качество поставляемой по настоящему договору Продукции должно соответствовать документам (паспорт качества, гигиеническое заключение и сертификат соответствия - ГОСТ 8267-93 ) которые передаются Грузополучателю на каждую отгруженную партию Продукции.

Песок-ГОСТ 8736-93

Щебень-ГОСТ 8267-93

3.7. Количество поставляемого гравия, и песка опреде-ляют по объему или массе в соответствии с ГОСТ-9757-93 непосредственно на месте приемке груза. Объем поставляемого гравия, щебня и песка определяют обмером его в автомобиле, полученный объем умножают на коэффициент уплотнения при транспортировании. Коэффициент уплотнения принимается равным 1.15.

3.8. Приемка Продукции производится в порядке, предусмотренном Инструкциями о порядке приемки Продукции ПТН по качеству №П-7 от 25.04.66 и количеству №П-6 от 15.06.65 г.

При получении некачественной Продукции или недостачах Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для составления акта в порядке, установленном Инструкциями о порядке приемки Продукции ПТН по качеству №П-7 от 25.04.66 и количеству №П-6 от 15.06.65 г.

3.9. По согласованию Сторон отгрузка материала может производиться на самовывоз, с погрузкой в автотранспорт Покупателя.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

Обязанности «Покупателя» (Грузополучателя):

Обеспечить нахождение ответственных за приемку Продукции на объектах и правильное и четкое оформление товарно-транспортных документов, заверяя их штампом.

Зоны опасные для движения автотранспорта и пешеходов ограждать, выделять в помощь водителю работника специально проинструктированного для подачи сигнализации, когда автомобиль движется задним ходом.

Во избежание возмещения ущерба исключить непроизводительный простой и прогон автотранспорта.

При всех изменениях в поставке Продукции уведомлять об этом в письменном виде Поставщика.

Покупатель при заключении настоящего договора обязан предоставить Поставщику образцы штампов, которыми отмечаются транспортные накладные при поступлении груза от Поставщика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За невыполнение и ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты Поставщик имеет право требовать уплаты штрафных санкций от Покупателя в размере 0,2% от стоимости неоплаченной продукции за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченной продукции.

5.3. При нарушении Продавцом условий поставки Товара, Покупатель вправе (но не обязан) потребовать от Продавца неустойку в размере 0,2% от оплаченной суммы, за каждый день просрочки, от общей суммы, не поставленного и (или) недопоставленного Товара, но не более 10%

5.4.Датой начисления сумм неустойки стороны договорились считать дату признания должником своих обязательств по уплате неустойки или дату вступления в законную силу решения суда.

5.5. Споры, возникшие в случае ненадлежащего выполнения Сторонами условий настоящего Договора и не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

6. ФОРС-МАЖОР.

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, если неисполнение связано с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств любой из договаривающихся Сторон, как то: наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия или изменения законодательства РФ, если они оказали непосредственное влияние на возможность исполнения Сторонами их обязательств по данному Договору.

6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая лишена возможности исполнить свои обязательства в результате форс-мажорных обстоятельств, обязана в 3-х дневный срок известить другую сторону о возникших препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по договору.

6.4. Если форс-мажорные обстоятельства действуют более 3 (трех) месяцев стороны принимают решение о прекращении обязательств по настоящему договору.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Все изменения, дополнения к настоящему Договору оформляются Соглашениями или Приложениями, являющимися неотъемлемой частью Договора и считаются действительными, если они подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7.2. В случае, если двусторонние документы подписываются уполномоченными лицами, то к документам прилагается оригинал доверенности на право подписи документа.

7.3. Документы, переданные Сторонами по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу только после их подписания уполномоченными представителями Сторон или представления оригиналов.

7.4. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

7.5. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении организационно-правовой формы, юридических и почтовых адресов, платежных и отгрузочных реквизитов, предусмотренных настоящим Договором не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента совершения указанных изменений. В случае неуведомления, или несоблюдения сроков уведомления указанных изменений неизвещенная Сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до урегулирования ситуации.

7.6. Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2009 г., но вплоть до осуществления окончательных расчетов между сторонами. В случае если не менее чем за десять дней до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не уведомила другую сторону о нежелании пролонгировать настоящий договор, он автоматически пролонгируется на сле-дующие двенадцать месяцев.

7.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.8. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ПОСТАВЩИК

ИНН _________________________________

КПП _________________________________

р/счет № ______________________________

в _____________________________________

БИК _________________________________

к/счет № ______________________________

ОКПО ________________________________

ОКВЭД _______________________________

Юридический адрес: _________________________________________________

Фактический адрес: __________________________________________________

Тел. +7 (495) 7451621

Генеральный директор

ООО «РесурсНерудСбыт»___________________/_____________________/

М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ

Приложение №1

к договору поставки №--

Протокол согласования цены Продукции

от 2008 г.

Мы нижеподписавшиеся, от лица Поставщика генеральный директор ООО «РесурсНерудСбыт» _______________________________________, и от лица Покупателя директор__________________________________________ , удостоверяем, что Стороны достигли соглашения о величине договорной цены на Продукцию:

№ пп	Наименование Продукции	Ед. изм.	Цена без НДС	НДС 18%	Стоимость м.куб продукции итого с НДС
1	2	3	5	6	7
	Песок мытый речной	м.куб
	Щебень гранитный фракция 5х20мм	м.куб

Условия о транспортных и прочих расходах	Цена Продукции включает в себя НДС 18%, транспортные расходы по доставке на склад Покупателя, иные расходы Поставщика связанные с выполнением условий настоящего договора.
Количество поставляемой Продукции	По Заявкам согласованным с Покупателем
Дополнительные условия	Цена на Продукцию является фиксированной на период до 31 августа 2009 года, при условии 100 % предоплаты всего заявленного объема поставляемой Продукции. Цена Продукции согласована Сторонами на условиях осуществления доставки ежедневно в период с 20-00 часов до 08-00 часов.
Грузополучатель
Адрес доставки

Поставщик Покупатель

/________________________/ /___________________________/

Ниже Вы можете ознакомится с типовым договором на поставку нерудных материалов. В случае необходимости юристы нашей компании готовы рассмотреть дополнительные условия и любые пожелания клиентов.

Общество с ограниченной ответственностью «Нерудпоставка» , именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице Генерального директора _______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО___________, именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице Исполнительного директора ______________, действующего на основании Доверенности № 1 от 03.09.2007г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить Покупателю _________________________ (далее именуемый «Товар»), а Покупатель принять и оплатить товар.

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

2.1. Порядок расчетов сторон – безналичный.

2.2. Сумма настоящего Договора составляет __________________________________________ рублей (в том числе НДС 18%). Первоначальный авансовый платеж в размере _________ рублей (в том числе НДС) осуществляется в течение 1 дня после заключения Договора. Последующие платежи производятся по мере выполнения обязательств на сумму первоначального авансового платежа.

2.4. В случае изменения цены на Товар, Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о новых ценах за 3 дня до изменения цены.

2.5. Стоимость доставки продукции, тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара по настоящему Договору.

2.6. Если у Поставщика останутся по каким-либо причинам неиспользованные денежные средства Покупателя, Поставщик гарантирует по указанию Покупателя вернуть денежные средства в течение 3 (трех) банковских дней Покупателю;

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ.

3.1 Количество, цена и сроки поставки Товара определяется предварительной письменной или устной заявкой Покупателя. Заявка направляется Поставщику за 2 (два) дня до ее исполнения.

3.2. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар по мере потребности Покупателя.

3.3. Поставщик доставляет товар к месту, указанному Покупателем, и приемку товара осуществляет представитель Покупателя в месте, указанном Покупателем. Доставка Товара Поставщиком осуществляется в согласованные сроки на место указанное Покупателем и оформляется товарно-транспортной накладной и счетом-фактурой с указанием суммы, НДС и реквизитов Покупателя и Поставщика, выписываемой в двух экземплярах. Датой поставки считается дата получения товара, указанной в накладной.

3.4. Право собственности на Товар у Покупателя возникает с момента передачи Товара Покупателю. Передача Товара оформляется накладной ТОРГ-12, которая подписывается сторонами.

3.5.Качество товара должно соответствовать ГОСТ и ТУ, сертификатам соответствия, удостоверениям качества.

4.ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА.

4.1. Приёмка Товара осуществляется Покупателем в момент отгрузки Товара по первичной накладной, подписываемой обеими сторонами.

4.2. Датой поставки Товара считается дата подписания Поставщиком и Покупателем первичной накладной.

4.3. В случае возникновения обоснованных претензий к качеству или количеству Товара, поставляемого в соответствии с настоящим договором, соответствующие претензии фиксируются в первичной накладной.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры, связанные с исполнением данного договора, решаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия споры по настоящему договору будут решаться в Арбитражном суде г. Москвы, согласно действующему законодательству РФ

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ И

ИЗМЕНЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор с момента его подписания действует до «____» ________________ 20__года.

7.2. Изменение условий договора осуществляется в письменной форме исключительно по обоюдному согласованию сторон.

7.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон с обязательным уведомлением другой стороны за 20 (двадцать) календарных дней. Настоящий договор считается расторгнутым с момента окончания расчетов между сторонами по поставленному товару и выполнения сторонами всех взятых на себя обязательств по настоящему договору.

7.4. После подписания договора вся предварительная переписка и переговоры по нему теряют силу.

7.5. Дополнительные соглашения, принятые сторонами в установленном порядке, являются неотъемлемой частью договора.

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по экземпляру у каждой стороны.

7.7. Стороны обязаны в письменной форме уведомлять друг друга об изменении их банковских реквизитов в течение 3 (трех) банковских дней от даты изменения.

7.8. Договор считается пролонгированным на тех же условиях на следующий календарный год, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявила о его прекращении.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8..1 Стороны не несут ответственность, если невозможность выполнения ими условий договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств.

8.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лица без письменного на то согласия другой стороны.

9. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № / -11 г. Санкт - Петербург" " 2011 г. ООО "Строй-индустрия" в лице Генерального директора Коноплева Сергея Леонидовича, действующего на основании устава., именуемое в дальнейшем "ПОСТАВЩИК" с одной стороны, и _______ "_________________" в лице генерального директора ____________, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия Договора в обусловленные Договором сроки (периоды поставки) осуществлять поставку песка кварцевого (далее - Товар) для технологических нужд Покупателя в согласованном количестве, а Покупатель обязуется принимать Товар и оплачивать его в соответствии с условиями Договора 1.2. Качество Товара соответствует "ТУ 2169-012-569371109-2002". 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 2.1. Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора отдельными партиями по заявкам Покупателя в соответствии с условиями Договора. Партией считается количество Товара, поставленное Покупателю в течение суток. 2.2. Поставка осуществляется на основании заявки Покупателя на отгрузку Товара (в дальнейшем - Заявка). Заявка может быть направлена по факсимильной, электронной или телефонной связи. 2.2.1. По мере необходимости Покупатель направляет Поставщику Заявку. 2.2.2. В Заявке Покупатель указывает (вид) наименование, количество Товара, условия доставки (централизация или выборка), а также сроки, в которые должна быть произведена поставка. В Заявке может быть предусмотрено, что поставка производится соответствующими партиями, в этом случае в ней должны быть определены: количество и вид поставляемого Товара в каждой партии и сроки поставки каждой партии Товара. 2.2.3. Покупатель обязан по требованию Поставщика предоставить любые дополнительные данные, необходимые для организации поставки Товара. 2.2.4. Ответственность за убытки, вызванные неправильным указанием реквизитов и иных необходимых для выполнения условий договора данных получателя, а также несвоевременным извещением об их изменениях, относятся на счет Покупателя. 2.3. Поставка Товара осуществляется после 100% предварительной оплаты. 2.4. Период поставки каждой партии Товара определяется сроком действия конкретного наряд - заказа. 2.5. На основании Заявки, Поставщик выставляет Покупателю счет (далее - Счет), в котором подтверждает, что поставка осуществляется на основании соответствующей Заявки Покупателя. Выставленные Счета в этом случае будут акцептом Поставщика предлагаемых условий поставки. 2.6. После поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика он открывает для Покупателя наряд - заказ, в котором указывается цена за единицу Товара, объем поставки, согласованные требования к качеству Товара, способ доставки, пункт поставки, получатель Товара. Наряд - заказ составляется в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, подписывается и заверяется печатями Покупателя и Поставщика. Наряд-заказ с момента его подписания Сторонами становится неотъемлемой частью Договора. Наряд - заказ оформляется не позднее, чем за один день до даты предполагаемой поставки. 2.7. Поставщик осуществляет поставку Товара в указанные в Заявке сроки при соблюдении Покупателем условий об оплате. 2.8. Поставка Товара осуществляется путем предоставления Товара в распоряжение Покупателя в месте нахождения Поставщика (далее - выборка Товара). Открытый наряд-заказ является уведомлением Поставщика о готовности Товара к передаче. 2.9. В случае поставки Товара на условиях выборки прием Товара по количеству и качеству производится в момент поставки в месте нахождения Поставщика. Определение количества отгруженной продукции производится по объему путем обмера геометрической емкости кузовов транспортных средств непосредственно на складе Поставщика. Документом, подтверждающим прием Товара по количеству Покупателем, является товарная накладная. Документом, подтверждающим качество поставляемого Товара, является Паспорт, выдаваемый по требованию Покупателя после получения Поставщиком результатов лабораторных испытаний каждой партии Товара. 2.10. При поставке Товара на условиях выборки Покупатель вправе выдать надлежащим образом оформленную доверенность на получение Товара третьему лицу. В этом случае лицо, которому была выдана доверенность будет считаться надлежащим образом уполномоченным для осуществления всех действий, связанных с приемкой Товара, в том числе приемкой по количеству и качеству. 2.11. Поставщик может обеспечить доставку Товара в место нахождения Покупателя, указанное в наряд-заказе (далее - централизация) при условии включения данного вида услуг в Заявку. 2.12. При централизации доставка Товара осуществляется Покупателю либо иному лицу, указанному Покупателем в наряд-заказе. 2.13. При централизации прием Товара по количеству и качеству производится Покупателем в пункте поставки. Документом, подтверждающим количество поставленного Товара, а так же факт поставки Товара, является товарно-транспортная накладная. 2.13.1. При централизации, в случае возникновения претензий по количеству, определение количества отгруженной продукции (Товара) производится по его объему, путем обмера геометрической емкости кузовов транспортных средств непосредственно в пункте поставки, при обязательном присутствии представителей Поставщика и Покупателя. При выявлении несоответствия объема поставленного Товара объему указанному в ТТН (товарно-транспортная накладная) составляется трехсторонний акт, подписанный представителем поставщика, покупателя и грузоперевозчика и в ТТН вносятся соответствующие корректировки. 2.14. При централизации, Покупатель обязан содержать разгрузочные площадки, подъездные пути и иные коммуникации обеспечивающие доставку и разгрузку Товара в исправном состоянии. 2.15. При централизации, Покупатель гарантирует постоянное присутствие в пункте разгрузки приемщика или иного уполномоченного лица на приемку поставляемого Товара и оформления соответствующих документов. 2.16. При централизации, Покупатель должен обеспечить бесперебойную выгрузку Товара с момента прибытия автотранспорта. Общее время выгрузки не должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 2.17. Обеспеченность основных показателей качества поставляемого Товара должна быть не ниже 95%. В случае возникновения претензий по качеству Товара Покупатель обязуется обеспечить сохранность и неизменность свойств данной партии Товара и направить в адрес Поставщика письменное уведомление (при централизации). Поставщик обязуется в течение 3-х рабочих дней после получения письменного уведомления направить в место нахождения Покупателя своего представителя для отбора проб и составления двухстороннего Акта с последующим проведением лабораторных испытаний поставленной партии Товара. Испытания могут проводиться в аккредитованной Испытательной Лаборатории Поставщика или Покупателя или сторонней организации - по согласованию между Поставщиком и Покупателем. (После подписания двухстороннего Акта) В случае выявленного отклонения показателей качества поставленного в данной партии Товара Поставщик обязуется принять соответствующие меры в течение 3-х дней с момента его подписания. 2.17.1. В случае неподтверждения обоснованности претензии Покупатель возмещает расходы, связанные с поездкой представителя Поставщика, простоем транспортных средств, проведением лабораторных испытаний. 2.17.2. Покупатель имеет право, по согласованию с Поставщиком, направить своего представителя для приемки поставляемого Товара по качеству и количеству непосредственно на складе Поставщика. 3. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Сумму Договора определяет стоимость и количество Товара, поставленного в течение срока действия Договора. 3.2. Цена Товара определяется исходя из цен действующего у Поставщика прейскуранта на момент оплаты. При согласовании дополнительных требований к качеству поставляемого Товара Поставщик вправе согласовать с Покупателем дополнительную плату за обеспечение поставки Товара повышенного качества. 3.3. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на р/с Поставщика либо другими способами, не запрещенными Законодательством РФ. 3.4. Моментом оплаты Товара является момент зачисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Поставщика. 3.5. При централизации: 3.5.1. Поставщик организует доставку Товара до пункта назначения, указанного в наряд-заказе, а Покупатель оплачивает Поставщику стоимость таких услуг. 4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 4.1. Договор действует с момента подписания до " 31 " декабря 2011 года. 4.1.1 Настоящий договор пролонгируется при взаимном согласии сторон на неопределенный срок, если до истечения срока действия настоящего договора ни одна из Сторон не заявит о его прекращении. 4.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 5.2. Стороны освобождаются от ответственности при наступлении обстоятельств действия непреодолимой силы, а также в случае принятия государственными органами РФ решений, препятствующих исполнению Сторонами принятых на себя по Договору обязательств. 5.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, должна известить об этом другую Сторону в письменном виде в течение 3-х дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы. 5.4. Представители Покупателя либо третьи лица, имеющие с Покупателем договорные либо хозяйственные отношения, обязаны соблюдать правила техники безопасности, пожарной и электробезопасности, правила пропускного режима на территории Поставщика. При нарушении указанных правил, Покупатель несет полную ответственность за возможные последствия. 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 6.1. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента передачи Товара. 6.2. В случае изменения цены на Товар после его оплаты Покупателем, выборка Товара производится по прейскуранту Поставщика, действующему на момент отгрузки. 6.3. В случае если в течение срока действия открытого наряд-заказа у Поставщика меняются цены на Товар, он вправе открыть новый наряд-заказ по новой цене на неотгруженный объем Товара. 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров. 7.2. По всем вопросам, неурегулированным Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ. 7.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПОСТАВЩИК: ООО "Строй-индустрия" ИНН 7804370452 КПП 780401001 ОГРН 1077847572395 ОКПО 82172156 195257, г.Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д.13, корп.1 Р/с 40702810501001408024 к/с 30101810400000000766 В филиале "Петровский"ОАО Банк "Открытие" БИК 044030766 ПОКУПАТЕЛЬ: Поставщик Покупатель ______________/ Коноплёв С.Л. / _________/ __________________ От Поставщика:__________________ От Покупателя:____________________