Образец договора на поставку продукции. Договор по изготовлению бумажных пакетов
Договор поставки №
г. Красноярск
«__»____________ г.
ЗАО «Организация №1», именуемое далее Поставщик, в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО «Организация №2», именуемое далее Покупатель, в лице Петрова Петра Петровича, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать Продукцию в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях настоящего договора.
1.2. Количество, ассортимент, качество, комплектность, цена поставляемой Продукции, сроки, условия поставки и оплата устанавливаются Сторонами договора в спецификациях, которые будут являться неотъемлемыми частями настоящего договора с момента их письменного согласования сторонами.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена на Продукцию договорная, устанавливается в российских рублях и фиксируется в спецификациях. Изменение цены в одностороннем порядке не допускается и должно быть согласовано Сторонами в письменной форме.
2.2. Оплата за Продукцию производится в сроки и на условиях, указанных в спецификациях к настоящему договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.3. Покупатель возмещает Поставщику расходы по транспортировке Продукции от пункта отправления до пункта назначения в размере, указанном в спецификации. Транспортные расходы, указанные в спецификации, считаются согласованными Сторонами. Возмещение иных расходов (страхование груза в период транспортировки, монтажные работы и проч.) осуществляется по соглашению Сторон и указывается в спецификации. При этом Поставщик должен представить подтверждающие документы.
2.4. Поставщик, в течение 5 календарных дней, считая со дня отгрузки Продукции, в установленном законодательством порядке выставляет Покупателю счет-фактуру вместе с товарной накладной.
2.5. По окончании календарного месяца Покупатель направляет Поставщику акт сверки расчетов за истекший месяц, который Поставщик в течение 5 календарных дней со дня получения обязан рассмотреть, подписать, скрепить круглой печатью и направить Покупателю. При несогласии с актом сверки Поставщик подписывает и направляет Покупателю в те же сроки акт сверки вместе со своими разногласиями.
2.6. Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате Продукции признается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
2.7. Покупатель вправе получать скидки и бонусы на поставляемую Продукцию в установленных Поставщиком случаях.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Продукции осуществляется в сроки, по реквизитам и транспортом, согласованными сторонами в спецификациях.
3.2. Поставщик организовывает транспортировку Продукции от станции (пункта) отправления до станции (пункта) назначения, в том числе: заказывает у перевозчика вагоны (цистерны, контейнеры, иное транспортное средство), заполняет перевозочные документы, производит расчеты с перевозчиком и сдает Продукцию перевозчику для транспортировки либо доставляет Покупателю собственным транспортом.
3.3. Обязанность Поставщика передать Продукцию считается исполненной в момент вручения Продукции Покупателю. Факт передачи Продукции Покупателю подтверждается товарной накладной (товарно-транспортной накладной).
3.4. В течение 3 (трех) календарных дней с момента отгрузки Продукции Поставщик обязан по телефону и по факсу известить Покупателя об отгрузке Продукции.
3.5. В случае неполучения Продукции в установленный договором и спецификацией срок, и письменного уведомления (по факсу и телеграммой) грузополучателем об этом Покупателя и Поставщика, Поставщик обязан провести поиск неполученного груза, за исключением случая выборки Продукции со склада Поставщика (далее — самовывоз).
3.6. В случае самовывоза Поставщик обязан заблаговременно до окончания срока поставки письменно известить Покупателя о готовности Продукции к выборке. Покупатель обязан вывезти Продукцию в течение 15 календарных дней с момента получения письменного уведомления.
3.7. Поставщик обязан подготовить Продукцию к передаче Покупателю: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим ее сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать Продукцию в соответствии с действующим законодательством.
3.8. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю в момент получения Продукции от транспортной организации либо в момент получения Продукции непосредственно от Поставщика в зависимости от способа доставки. Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходит на Покупателя с момента перехода на последнего права собственности.
4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ
4.1. Продукция поставляется в таре и упаковке, соответствующих стандартам, техническим условиям, указанным в спецификациях.
4.2. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую надлежащую сохранность Продукции от всякого рода повреждений, полной или частичной утраты при транспортировке, и отвечающую требованиям, предъявляемым к таре и упаковке данного вида.
4.3. Срок возврата порожней тары указывается в спецификациях (если тара является возвратной).
4.4. На тару (упаковку) Продукции должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.
5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
5.1. Качество и комплектность поставляемой Продукции должны соответствовать стандартам и техническим условиям, действующим на момент подписания спецификаций. Стороны в спецификациях могут устанавливать повышенные требования к качеству Продукции в соответствии со ст. 469 Гражданского кодекса РФ.
5.2. Качество поставляемой Продукции должно подтверждаться паспортом, выдаваемым заводом-изготовителем, и (или) сертификатом соответствия, и гарантируется Поставщиком. Поставщик обязуется представить Покупателю копии указанных документов, а оригинал направить вместе с Продукцией. Документы предоставляются на русском языке. В случае составления документов на иностранном языке, Поставщик обязан предоставить нотариально заверенный перевод на русский язык.
5.3. Приемка Продукции по качеству и количеству производится в соответствии с условиями договора, спецификаций и действующим законодательством.
5.4. Гарантийный срок качества на Продукцию: один год, но не менее гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем. Более длительный гарантийный срок на Продукцию Стороны вправе установить в спецификации. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи Продукции Покупателю, если иное не предусмотрено гарантийным талоном, паспортом, сертификатом качества или иными документами.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
6.1. При просрочке поставки Продукции Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены не поставленной в срок Продукции за каждый календарный день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения обязательств в натуре.
6.2. При недопоставке Продукции Поставщик по требованию Покупателя производит допоставку Продукции в согласованные сторонами сроки, либо по требованию Покупателя возвращает уплаченный аванс, а также возмещает убытки и уплачивает пени в соответствии с пунктом 6.1 настоящего договора.
6.3. За просрочку оплаты поставленной Продукции Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период просрочки.
6.4. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан устранить недостатки или произвести замену Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.
6.5. В случае поставки контрафактной Продукции Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан произвести замену Продукции за свой счет, а также уплатить Покупателю штраф в размере 30 % от цены Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.
6.6. В случае поставки некомплектной Продукции Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от цены Продукции, а также по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан доукомплектовать Продукцию или заменить ее комплектной Продукцией. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены Продукции за каждый календарный день просрочки. При этом срок исполнения обязательств Покупателя по оплате некомплектной Продукции переносится соразмерно сроку доукомплектования Продукции или ее замены Поставщиком. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.
6.7. В случае одностороннего отказа Поставщика от исполнения договора Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от цены не поставленной Продукции. При этом Покупатель вправе взыскать с Поставщика убытки, вызванные отказом Поставщика от исполнения обязательств. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.
6.8. В случае обнаружения некомплектности Продукции, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству, иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком Покупатель направляет Поставщику требование о направлении в указанный срок уполномоченного представителя для проведения осмотра, составления двустороннего акта, решения вопроса об устранении выявленных нарушений. Срок для направления представителя указывается Покупателем с учетом местонахождения Поставщика.
6.9. При отказе Поставщика направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок Покупатель вправе составить соответствующий акт самостоятельно либо с привлечением представителя сторонней организации. В этом случае Поставщик теряет право оспаривать наличие обнаруженных Покупателем некомплектности, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству и иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком.
6.10. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налогов на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Поставщик возмещает Покупателю убытки, вызванные таким незачетом налога из бюджета.
6.11. Все возникающие между Сторонами споры решаются путем переговоров. При не достижении соглашения все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых не несет ответственности, а именно: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также войны, военные операции, запретительные акты органов законодательной и исполнительной власти, а также другие обстоятельства, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы, препятствующие выполнению сторонами обязательств по настоящему договору.
7.3. При наступлении указанных в пункте 7.2 настоящего договора обстоятельств сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в кратчайший срок (не позднее 14 календарных дней) известить о них другую сторону в письменном виде. Наступление таких обстоятельств должно быть подтверждено справкой уполномоченных государственных органов РФ. Не извещение или несвоевременное извещение лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору.
7.4. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.
7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного месяца, каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения договора без возмещения убытков.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.
8.2. Покупатель вправе проверять процесс организации поставки по договору, в том числе по вопросам охраны окружающей среды, при этом Стороны должны предварительно согласовать предмет и условия проверки не позднее 10 (десяти) календарных дней до предполагаемой даты проведения такой проверки.
8.3. Поставщик обязан по письменному запросу Покупателя в течение 3-х дней предоставить сведения о наличии и квалификации должностных лиц, ответственных за соблюдение законодательных требований в области охраны окружающей среды.
8.4. В ходе исполнения обязательств по настоящему договору Поставщик обязан руководствоваться Экологической политикой и значимыми экологическими аспектами Покупателя.
8.5. Покупатель обязуется проинформировать Поставщика о содержании своей Экологической политики и значимых экологических аспектах.
8.6. Настоящий договор, все изменения и дополнения, в том числе и спецификации к нему, оформляются сторонами в письменном виде путем составления и подписания единого документа, либо обмена письмами. При этом стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи уполномоченных лиц и печатей сторон с последующим обязательным обменом подлинными экземплярами по почте.
8.7. Полномочия лиц, подписывающих документы от имени сторон, должны быть подтверждены учредительными документами или доверенностью.
8.8. В случае не соблюдения одной из сторон срока направления какого-либо из документов (в том числе из указанных в п.5.2 настоящего договора), имеющего отношение к настоящему договору, другая сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору до получения соответствующих документов.
8.9. Настоящий договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.10. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.
8.11. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика последний представляет Покупателю информацию об изменениях по адресам электронной почты [email protected] в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
8.12. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктом 8.11 настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ЗАО «Организация №1»
Юридический адрес:
Фактический адрес:
660000, г. Красноярск, ул. Рабочая, д.15
ИНН 2460025720 КПП 240401001
Директор_____________И.И. Иванов
ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «Организация №2»
Юридический адрес:
Фактический адрес:
660012, г. Красноярск, ул. Центральная, д.54
ИНН 2450025360 КПП 240401001
Директор_____________П.П. Петров
В формате DOCX
В формате RTF
Договор по изготовлению бумажных пакетов в формате PDF
Договор по изготовлению бумажных пакетов
Место заключения договора _____________
Дата заключения договора:__.__.20__ г.
Именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________(наименование должности) _____________(Ф. И. О.), действующего (ей) на основании _____________, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________(наименование должности) _____________ (Ф. И. О.), действующего (ей) на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению бумажных пакетов для упаковки непищевых товаров народного потребления в количестве _______________ штук (далее по тексту Продукция).
1.2. Изготавливаемая Продукция, по своему качеству, должна соответствовать Спецификации (приложение №3) и Оригинал-макету (Приложение №4), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.
1.3. Упаковка должна обеспечивать сохранность Продукции при транспортировке, проведении погрузочно-разгрузочных работ и хранении.
2. Обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Предоставить Исполнителю электронные материалы в соответствии с требованиями Исполнителя.
2.1.2. Произвести оплату Продукции согласно п.3 настоящего Договора.
2.1.3. Утвердить оригинал-макет изделия, прошедший предпечатную подготовку.
2.1.4. Направить Исполнителю утвержденный оригинал-макет (Приложение №4) по факсу, почтовой или курьерской службой, иным способом. Утвержденный и полученный Исполнителем оригинал-макет является основанием для запуска изделия в производство. Датой получения утвержденного оригинал-макета считается дата регистрации входящей корреспонденции Исполнителем.
2.1.5. Оформить и выслать в адрес Исполнителя отгрузочную накладную с отметкой о получении Продукции от Исполнителя в течение пяти рабочих дней с момента приема Продукции.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Изготовить и передать Заказчику для утверждения оригинал-макет изделия после получения от Заказчика предоплаты согласно п. 3.2 настоящего Договора.
2.2.2. Изготовить и отгрузить Продукцию в адрес Заказчика в течение ___ рабочих дней с момента получения Исполнителем утвержденного Заказчиком оригинал-макета и технического задания.
2.2.3. Доставить Продукцию в адрес Заказчика по адресу _____________. Доставка осуществляется по рабочим дням с 09:00 до 18:00.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость Продукции _____________ рублей, в том числе НДС.
3.2. Заказчик производит оплату Продукции в два этапа:
1-й этап — предоплата в размере __ % от суммы Договора в течение трех банковских дней с момента подписания настоящего Договора.
2-й этап — __ % от суммы Договора перечисляются в течение 3 (трех) банковских дней после поставки всей Продукции по настоящему Договору.
3.3. Днем поставки Продукции считается дата оформления документации, свидетельствующей о передаче Продукции от Исполнителя Заказчику (товарно-транспортной накладной, акта приема-передачи и т.п.). Датой оплаты считается дата зачисления платежа на расчетный счет Исполнителя.
4. Порядок сдачи-приемки и качество продукции
4.1. Продукция должна соответствовать требованиям Договора, исходным материалам Заказчика.
4.2. Контроль качества печати осуществляется в соответствии с Приложением №1.
4.3. Условия доставки Продукции определены в Приложении №2.
4.4. Допустимое отклонение от тиража по количеству составляет ±5%. Расчёт между сторонами осуществляется за фактически отгруженную Продукцию.
4.5. Бракованная Продукция подлежит замене на качественную аналогичную при отбраковке от 100 шт. и в зависимости от технических возможностей. При отбраковке до 100 шт. осуществляется возврат денежных средств на сумму брака.
4.6. Претензии по дизайну оригинал-макета после его утверждения Заказчиком, не принимаются. Ответственность за ошибки в утвержденном оригинал-макете несет Заказчик.
4.7. Претензии к качеству Продукции принимаются Исполнителем в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента отгрузки Продукции Заказчику.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с действующим Законодательством РФ.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за потерю Продукцией потребительских качеств, произошедших не по его вине, после передачи Продукции Заказчику.
5.3. В случае просрочки оплаты согласно п. 3.2. настоящего Договора по 2-му этапу оплаты, Заказчик по требованию Исполнителя выплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы Договора за каждый день просрочки.
5.4. В случае нарушения сроков поставки Продукции Исполнитель по требованию Заказчика выплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы Договора за каждый день просрочки.
5.5. Все споры, касающиеся выполнения пунктов настоящего Договора, рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя.
5.6. Стороны освобождаются от ответственности по обязательствам данного Договора по причинам, находящимся вне контроля Сторон.
5.7. В случае если стороны не могут выполнить условия настоящего Договора полностью или частично из-за войны, стихийных бедствий, военных действий любого характера, блокад либо других обстоятельств, не зависящих от Сторон, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
5.8. Время приостановления выполнения настоящего Договора действует в течение времени действия обстоятельств непреодолимой силы.
5.9. Сторона, для которой стало невозможно выполнить обязательство по данному Договору должна немедленно, в течение двух рабочих дней сообщить другой Стороне о начале и окончании срока действия обстоятельств, вызвавших это.
6. Дополнительные условия
6.1. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены письменно и подписаны обеими Сторонами.
6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
6.3. Договор составлен и подписан в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
6.4. При заключении настоящего договора допускается использование факсимильного воспроизведения подписи.
Адреса и реквизиты Сторон
Подписи Сторон
Приложение №1 к Договору №____ от __.__.20__ г.
Условия по качеству офсетной печати
1. Качество офсетной печати должно соответствовать:
1.1. Технологическим инструкциям «Процессы офсетной печати», М. 1998 г.
1.2. Печать на мелованной бумаге и картоне для высокохудожественных работ:
1.2.1. При печати продукции смесевыми красками из цветового справочника PANTONE Formula Guide — Printer Edition максимальное отклонение цвета на печатном оттиске от цвета из цветового справочника PANTONE не должно превышать 5 единиц (deltaE не более 5). ГОСТ 6593-83 «Краски печатные. Метод определения цвета и интенсивности».
1.2.2. Допустимое отклонение по точности совмещения красок: до формата В2 — 0,1 мм., до формата А0 — 0,2 мм.
1.3. Контроль качества офсетной печати производится по подписным листам до их последующей обработки (ламинирование, лакирование, тиснение и т.д.), хранящимся у Исполнителя не менее 6 месяцев.
Подписи Сторон
Приложение №2 к Договору №____ от __.__.20__ г.
Условия доставки Продукции
1. Исполнитель по своему усмотрению имеет право осуществить доставку Продукции своими силами или привлечь к исполнению обязанности по доставке третье лицо.
2. Заказчик обязуется обеспечить наличие действительной доверенности у своего представителя при получении Продукции.
3. Заказчик обязуется обеспечить прием доставленной продукции таким образом, чтобы транспорт Исполнителя не был задержан более чем на 30 минут. Отсчет времени начинается с момента обращения водителя к контактному лицу Заказчика. По истечении 30 минут транспорт Исполнителя имеет право покинуть Заказчика, при этом повторная отгрузка осуществляется за счет Заказчика.
4. При необходимости Заказчик обязуется обеспечить наличие пропуска, специального разрешения для подъезда транспорта Исполнителя к месту выгрузки Продукции.
5. Выгрузка продукции обеспечивается силами Заказчика.
Подписи Сторон
Приложение №3 к Договору №____ от __.__.20__ г.
Спецификация Продукции
Пакет ламинированный
Рамеры: Дина ____________ см.
Ширина ____________ см.
Высота ____________ см.
Ламинация: матовая / глянцевая
Бумага: мелованная, плотность ____гр./м. кв.
Печать: снаружи фон Pantone __________; внутри Pantone _________
Дополнительные операции: нет
Ручка: шнур, ___ мм,
Тираж: ____________ штук.
Цена за изделие (с НДС): _______ руб. __ коп.
Итого: ___________(_________________) рублей, в том числе НДС.
Подписи Сторон
Приложение №4 к Договору №____ от __.__.20__ г.
Оригинал-макет нанесения изображения на Продукцию
ДОГОВОР ПОДРЯДА НА СОРТИРОВКУ И УПАКОВКУ ТОВАРА
04.03.2015 № 72
г. Москва
ограниченной ответственностью ">Общество с ограниченной ответственностью "Бета" , именуем ое в дальнейшем " Заказчик ", в лице генерального директора Петрова Александра Ивановича">генерального директора Петрова Александра Ивановича , действующ его на основании Устава , с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Гамма" , именуем ое в дальнейшем " Исполнитель ", в лице генерального директора Уварова Кирилла Васильевича, действующего на основании Устава , с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнять работу, связанную с сортировкой и упаковкой товаров, предоставленных Заказчиком, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать результаты работы.
1.2. По настоящему Договору Исполнитель организует упаковку и сортировку товаров, переданных ему Заказчиком, внешнему виду, цвету и другим отличительным признакам">по размеру, внешнему виду, цвету и другим отличительным признакам . Упаковка товара производится в картонные ящики . При этом она должна обеспечит ь полную защиту товара от повреждений и поте рь в процессе транспортировки, хранения и продажи, а окружающую среду – от загрязнений.
1.
3
.
На каждую отдельную партию товара Заказчик оформляет заявку, которая содержит условия и особенности сортировки по определенным признакам и упаковки конкретной партии товара
.
с
одержащую следующие данные:
–
наименование товара, количество мест, вес и объем;
–
категории для сортировки товара;
–
необходимый тип
(вид
)
упаковки товара
;
–
желаемая дата отправки груза
(товара
)
;
– …
1.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Стоимость работ Исполнителя по настоящему Договору рассчитывается на основании тарифов, которые действуют на момент заключения настоящего Договора и являются его неотъемлемой частью .
2.2. По каждой партии товар а конкретной заявке. Предварительная оплата производится Заказчиком в течение трех рабочих дней с даты получения от Исполнителя счета на оплату">Заказчик осуществляет предварительную оплату за работы в размере 50 процентов от всей стоимости работ по конкретной заявке. Предварительная оплата производится Заказчиком в течение трех рабочих дней с даты получения от Исполнителя счета на оплату .
2.3. Фактическая стоимость выполненных работ определяется Сторонами при подписании акта сдачи-приемки работ , выполненных по заявке, с учетом выплаченного Заказчиком аванса .
2.4. В случае если фактическая стоимость выполненных работ окажется меньше суммы внесенной предоплаты, образовавшаяся разница может быть засчитана в счет оплаты за следующие периоды выполненных работ или по заявлению Заказчика возвращена Исполнителем на его расчетный счет в течение трех рабочих дней с даты получения Исполнителем соответствующего заявления.
2.5. Окончательный расчет за выполненные по конкретной заявке работы осуществляется в течение двух дней с момента подписания Сторонами акта сдач и -приемки работ, выполненных по заявке , с учетом внесенной предоплаты .
2.6. Оплата Заказчиком работ по договору осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя .
3 . СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами
следующим образом
:
–
начальный срок
:
10 марта 2015 года
;
–
конечный срок
:
27 апреля
2015 года
.
3.2. Сроки выполнения работ по каждой партии товара согласовываются Сторонами в конкретной заявке и не должны превышать семи дней с момента получения заявки Исполнителем.
3.3. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору, согласованными обеими Сторонами.
4 . ПРАВА И ОБЯЗА ННОСТИ СТОРОН
4.1.
Исполнитель
обязан:
4.1.
1
. Выполнить работы
с надлежащим качеством
в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
4
.1.2. При подписании настоящего Договора довести до сведения Заказчика действующие тарифы на выполнение работ по сортировке и упаковке товаров.
4
.1.3. Принимать от Заказчика товары для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с
з
аявкой.
4.1.4. Уведомлять Заказчика о готовности результата работ к приемке не позднее
одного дня
с момента завершения работ.
4
.1.
5
. Не позднее
двух дней
с момента завершения работ
представлять Заказчику акт сдачи-приемки работ.
4
.1.
6
. Сообщать Заказчику об изменении тарифов на выполнение работ не
позднее
чем за
три дня
до момента вступления в силу новых тарифов.
4
.1.
7
. Своевременно выставлять Заказчику счет на оплату выполненных работ по настоящему Договору и счет-фактуру.
4
.1.
8
. Передавать партию отсортированного и упакованного товара Заказчику в порядке и сроки, определенные в заявке Заказчика.
4
.1.
9
. Соблюдать требования, содержащиеся в задании Заказчика, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.
4
.2.
Исполнитель
вправе:
4
.2.1. Самостоятельно определять способы
и методы
выполнения
работ
.
4
.2.2. Требовать полной и своевременной приемки и оплаты работ
Заказчиком
.
4.2.3. Увеличить стоимость работ по настоящему Договору в случае изменения условий настоящего Договора.
4.2.4. Не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует выполнению настоящего Договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
4.2.5. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.
4
.3.
Заказчик
обязан
:
4
.3.1.
Партиями передавать
товары Исполнителю в соответствии с данными, указанными в заявках, для выполнения работ по настоящему Договору.
4
.3.2. Обеспечивать
соответствие характеристик товаров
, указанн
ых
в заявке, характер
истикам товаров
, фактически получаем
ых
Исполнителем.
4
.3.3. В течение
двух дней
с момента подписания Сторонами настоящего Договора передать Исполнителю
заявку
, а также сооб
щить сведения, необходимые для
выполнения работы
.
4
.3.4.
Оплачивать стоимость работ
, выполненных Исполнителем, в соответствии с условиями настоящего Договора.
4
.3.
5
. В случае необходимости выдать Исполнителю доверенность на получение и передачу товаров, а также для совершения иных действий, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
4
.3.
6
. Возместить Исполнителю дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по сортировке и упаковке товара вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя.
4
.4.
Заказчик
вправе:
4
.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой
Исполнителем
, не вмешиваясь в его деятельность.
4
.4.
2
. В любое время до сдачи ему
результата
работы отказаться от исполнения настоящего Договора,
уплатив
Исполнителю
часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от выполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, уплаченной за выполненную работу.
4
.4.
3
.
В случаях, когда работа выполнена
Исполнителем
с отступлениями от
Д
оговора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками
Заказчик
вправе по своему выбору потребовать от
Исполнителя
:
–
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
–
соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
–
возмещения своих расходов на устранение недостатков.
4.4.4. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.
4.4.5. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
5 . ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5 .1 . За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством.
5.2. Исполнитель несет ответственность за сохранность принятого товара с момента его приемки от Заказчика до момента передачи его Заказчику в отсортированном виде в упаковке.
5 .3 . В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения и сдачи работ , указных в заявке, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя 0,1 процента от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.
5 . 4 . В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа (пени) в размере 0,3 процента от не уплаченн ой в срок суммы за каждый день просрочки.
5 . 5 . Уплата штрафов (пен ей ) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5. 6 . Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятель ств чр езвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5. 7 . При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5 . 6 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5. 8 . В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5 . 6 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5. 9 . Если наступившие обстоя тельства, перечисленные в п. 5 . 5 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более одной недели , Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
6 . РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6 .1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего отраж ения в тексте настоящего Договора, должны разрешаться путем переговоров.
6 .2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством.
7 . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7
.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
7
.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется передать товар, (далее по тексту – Товар) в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и сроки, указанные в Договоре.
1.2. В Спецификации товара (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, Сторонами определены:
- наименование Товара;
- количество Товара;
- стоимость Товара;
- принадлежности Товара;
1.3. Товар должен быть затарен и упакован способом, обеспечивающим сохранность Товара при условиях хранения и транспортирования, предусмотренными Договором. Тара не является возвратной. Стоимость тары входит в стоимость Товара.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Договор вступает в силу с «» года и действует до «» года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязуется :
3.1.1. Передать Покупателю Товар в порядке и на условиях Договора.
3.1.2. Передать Покупателю Товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
3.1.3. Передать Покупателю Товар, который должен быть затарен и упакован в соответствии с условиями Договора.
3.1.4. Одновременно с Товаром передать Покупателю принадлежности Товара, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные Договором и законодательством.
3.2. Покупатель обязуется :
3.2.1. Принять Товар по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Договора.
3.2.2. Если при передаче Товара Покупателем или его доверенным лицом обнаружены любое нарушение тары, упаковки или другие следы несанкционированного вскрытия, Покупатель обязан сверить по накладной количество поставленного Товара, его комплектность и составить акт приемки-сдачи Товара в присутствии транспортного агента. Данный акт, подписанный Сторонами, является основанием для предъявления дальнейших претензий Поставщику.
3.2.3. В течение календарных дней со дня получения Товара уведомить Поставщика о несоответствии Товара по количеству, качеству, ассортименту, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов), таре и упаковке условиям Договора.
3.2.4. В случае, если Покупатель в соответствии с законом или Договором отказывается от переданного Поставщиком Товара, Покупатель обязан обеспечить сохранность этого Товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить Поставщика. Необходимые расходы, понесенные Покупателем на ответственное хранение подлежат возмещению Поставщиком.
3.2.5. Гарантийный срок товара, передаваемого по настоящему Договору, указывается в гарантийных талонах и исчисляется с момента передачи Товара по накладной Покупателю. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Покупателем, если они обнаружены в пределах гарантийного срока.
3.2.6. Гарантийное обслуживание осуществляется сервисным центром, сертифицированным производителем Товара. Адреса сервисных центров уполномоченных на гарантийной обслуживание Товара указаны в гарантийном талоне.
3.2.7. При обнаружении брака в Товаре Покупатель направляет данный Товар для дальнейшего тестирования в сервисный центр, сертифицированный производителем. При подтверждении факта брака в Товаре в сервисном центре и заключения о невозможности отремонтировать товар, Покупатель направляет претензию по качеству Поставщику вместе с бракованным Товаром и подтверждающими претензию документами. Вышеуказанное заключение авторизованного сервисного центра является основанием для рассмотрения претензии Покупателя.
3.2.8. Представитель Покупателя, принимающий Товар и подписывающий товарную накладную от имени Покупателя должен иметь надлежащим образом оформленную доверенность, оригинал которой передается Поставщику.
3.2.9. Оплатить Товар в размере, в сроки и в порядке в соответствии с условиями Договора.
3.3. Поставщик вправе :
3.3.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается принять и/или оплатить Товар.
3.3.2. Приостановить передачу Товаров до полной оплаты всех ранее переданных Товаров по Договору.
3.4. Покупатель вправе :
3.4.1. Отказаться от Товара, если Поставщик не передает или отказывается передать Покупателю в -дневный срок со дня обращения Покупателя относящиеся к Товару принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с условиями Договора.
3.4.2. Отказаться от исполнения Договора, если Поставщик отказывается передать Покупателю проданный Товар.
3.4.3. Отказаться от переданного Товара и от его оплаты, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы, если Поставщик передал Покупателю в нарушение условий Договора меньшее количество Товара, чем определено Договором. Возврат денежных средств осуществляется Поставщиком в течение банковских дней со дня получения соответствующего требования Покупателя в письменной форме аналогичным оплате по Договору способом.
3.4.4. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) после соответствующего заключения сертифицированного производителем сервисного центра по выбору Покупателя:
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям Договора;
3.4.5. В случае передачи некомплектного товара по своему выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- доукомплектования товара в -дневный срок со дня получения Поставщиком указанного требования;
- потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы;
3.4.6. В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке Товар передается Покупателю без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, если иное не вытекает из Договора или характера Товара.
3.4.7. Уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена. При этом Товар, поставленный до получения Поставщиком уведомления, Покупатель обязан принять и оплатить.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки Покупателю.
4.2. Место передачи Товара: .
4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с момента, когда Поставщик передал Товар Покупателю в порядке, предусмотренном Договором.
4.4. Право собственности на Товар по Договору возникает у Покупателя со дня получения Товара Покупателем.
4.5. Товар должен быть передан Покупателю в соответствие с условиями Договора в течение дней со дня осуществления Покупателем платежа, в порядке п.5.1 Договора.
4.6. Досрочная поставка Товара может производиться только с письменного согласия Покупателя.
4.7. Товар до места передачи доставляется силами организации – грузоперевозчика, привлекаемой Поставщиком.
4.8. Стоимость доставки включена в стоимость Товара.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Оплата по Договору осуществляется в порядке стопроцентной предоплаты в срок до «» года в сумме рублей, в т.ч. НДС 18 % в сумме рублей.
5.2. Способ оплаты по Договору: перечисление Покупателем денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет, указанный Поставщиком. При этом обязанности Покупателя в части оплаты по Договору считаются исполненными в момент поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Поставщика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Применимым правом по Договору является право Российской Федерации.
6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством.
6.3. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.
7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор может быть расторгнут: по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством.
7.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение календарных дней со дня получения Стороной такого требования.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.
8.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанным в п.11 Договора.
8.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами. Такие претензионные письма имеют юридическую силу, в случае получения Сторонами их оригиналов способом, указанным в п.8.2 Договора.
8.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет рабочих дней со дня его получения адресатом.
8.5. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
9.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
10.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.
10.3. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.
10.4. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.
10.5 Стороны признают юридическую силу Договора, переданного факсимильной связью или по электронной почте с последующим обменом оригиналами документов.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик
- Юридический адрес:
- Почтовый адрес:
- Телефон/факс:
- ИНН/КПП:
- Расчетный счет:
- Банк:
- Корреспондентский счет:
- БИК:
- Подпись:
Покупатель
- Юридический адрес:
- Почтовый адрес:
- Телефон/факс:
- ИНН/КПП:
- Расчетный счет:
- Банк:
- Корреспондентский счет:
- БИК:
- Подпись:
Именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуем___ в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказывать услуги, связанные с сортировкой и упаковкой товаров, предоставленных Заказчиком и/или поступившим в адрес Заказчика, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги.
1.2. В целях исполнения настоящего Договора Исполнитель организует упаковку и сортировку товаров, переданных ему Заказчиком и/или поступивших в адрес Заказчика, по следующим параметрам:
1.2.1. Сортировка товара по размеру, внешнему виду, цвету и др. отличительным признакам.
1.2.2. Упаковка товара в следующие виды тары: _________________________.
Упаковка должна обеспечить полную защиту товара от повреждений и потерь в процессе транспортировки, хранения и продажи, а окружающую среду - от загрязнений.
1.3. На каждую отдельную партию товаров Заказчиком оформляется заявка, содержащая условия и особенности сортировки по определенным признакам и упаковки конкретной партии товара.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать услуги надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. При подписании настоящего Договора довести до сведения Заказчика действующие тарифы на оказание услуг по сортировке и упаковке товаров.
2.1.3. Принимать от Заказчика товары для оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с заявкой.
2.1.4. Обеспечить сортировку и упаковку товаров в соответствии с заявками Заказчика.
2.1.5. Не позднее _____ числа месяца, следующего за расчетным, представлять Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
2.1.6. Сообщать Заказчику об изменении тарифов на оказание услуг не позднее чем за _____ дня до момента вступления в силу новых тарифов.
2.1.7. Своевременно выставлять Заказчику счет на оплату оказанных по настоящему Договору услуг и счет-фактуру.
2.1.8. Передавать отсортированный и упакованный товар Заказчику в порядке и сроки, определенные в заявках Заказчика.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Увеличить стоимость оказания услуг по настоящему Договору в случае изменения условий настоящего Договора.
2.2.2. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случае несоблюдения Заказчиком условий настоящего Договора.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Передавать товары Исполнителю в соответствии с данными, указанными в заявке, для оказания услуг по настоящему Договору.
2.3.2. Обеспечивать идентичность характера товара, указанного в заявке, характеру товара, фактически получаемому Исполнителем.
2.3.3. Оплачивать стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3.4. Оплачивать дополнительные расходы Исполнителя, связанные с неисполнением Заказчиком обязательств по настоящему Договору, а также связанные с его инициативой по изменению сроков оказания услуг.
2.3.5. В случае необходимости выдать Исполнителю доверенность на получение и передачу товаров, а также для совершения иных действия, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. В любой момент отказаться от исполнения настоящего Договора, направив соответствующее извещение за _____ дней до предполагаемого расторжения и оплатив стоимость фактически оказанных услуг, выполненных Исполнителем до получения извещения.
3. Порядок оказания и сдачи-приемки услуг
3.1. Заказчик по каждой конкретной партии товара, передаваемой Исполнителю для оказания услуг по настоящему Договору, направляет Исполнителю по факсу (или другим доступным и приемлемым для Исполнителя способом) заявку на оказание услуг, содержащую следующие данные:
3.1.1. Наименование товара, количество мест, вес и объем.
3.1.3. Необходимый тип/вид упаковки товара.
3.1.4. Желаемая дата отправки груза/товара.
3.1.5. ________________________________________________________.
3.2. Заявка передается Исполнителю не позднее _____ рабочих дней до предполагаемой даты поступления и/или отправки груза/товара.
3.3. Исполнитель после получения заявки Заказчика выставляет счет на аванс в размере _____% от стоимости услуг, оказанных за предыдущий месяц.
3.4. Оказание услуг по настоящему Договору подтверждается двухсторонними Актами сдачи-приемки оказанных услуг.
3.5. Исполнитель по окончании месяца, следующего за отчетным месяцем, направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг с приложением счета-фактуры на сумму оказанных услуг.
3.6. В Акте сдачи-приемки оказанных услуг должны быть перечислены оказанные услуги и их фактическая стоимость, рассчитанная в соответствии с тарифами Исполнителя.
3.7. Заказчик в течение _____ дней с момента получения от Исполнителя документов, указанных в п. 3.5 настоящего Договора, обязан подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг или возвратить его Исполнителю с мотивированным отказом от приемки услуг.
3.8. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг Стороны согласовывают сроки устранения выявленных недостатков в оказанных услугах, а в случае невозможности устранения недостатков - определяют стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг, подлежащих оплате.
3.9. Стоимость оказанных услуг, согласованная Сторонами в подписанном Акте сдачи-приемки оказанных услуг, является основанием для проведения между Сторонами взаиморасчетов.
4. Финансовые условия и порядок расчетов
4.1. Стоимость оказанных Исполнителем услуг определяется на основании тарифов, действующих на момент предоставления Заказчику счета на осуществление предварительной оплаты услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Предварительная оплата услуг производится Заказчиком в течение _____ рабочих дней с даты получения от Исполнителя счета на оплату.
4.3. Фактическая стоимость оказанных услуг определяется Сторонами при подписании Акта сдачи-приемки оказанных услуг с учетом выплаченного Заказчиком аванса.
4.4. В случае если фактическая стоимость оказанных услуг окажется меньше суммы выплаченного Заказчиком аванса, образовавшаяся разница может быть засчитана в счет оплаты за следующие периоды оказания услуг или по заявлению Заказчика возвращена на его расчетный счет Исполнителем в течение _____ рабочих дней с даты получения Исполнителем соответствующего заявления.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
5.2. Исполнитель несет ответственность за сохранность принятого товара с момента его приемки от Заказчика до момента передачи его Заказчику в отсортированном виде в упаковке.
5.3. В случае несоблюдения сроков, указанных в заявке, по вине Исполнителя с последнего может быть взыскана пеня в размере _____% от стоимости услуг, оказанных за прошедший месяц, за каждый день просрочки, но не более _____% стоимости услуг.
5.4. В случае нарушения сроков осуществления платежей, предусмотренных настоящим Договором со Стороны, допустившей просрочку, может быть взыскана пеня в размере _____% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более _____% от суммы просроченного платежа.
5.5. Выплата пени не освобождает Стороны от выполнения обязательств, взятых на себя по настоящему Договору.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему договору.
6.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
6.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством РФ.
8. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств (или: по "__"___________ ____ г.).
8.2. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен или расторгнут.
8.3. По требованию Исполнителя настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, когда Заказчик вмешивается в деятельность Исполнителя по оказанию услуг по настоящему Договору, не противоречащую условиям настоящего Договора.
8.4. По требованию Заказчика настоящий Договор может быть досрочно расторгнут, если Исполнитель грубо или неоднократно нарушает условия настоящего Договора.
9. Заключительные положения
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.