Приложение

«УТВЕРЖДАЮ»

______________________________________

_______________ /______________________/

(должность, ФИО)

«___» _____________ 20__г.

Типовая форма договора: Договор на разработку программного обеспечения

Код формы: /1

Наименование подразделения-разработчика: Отдел ИТ договоров, закупок и планирования

Сфера применения формы: центральный аппарат Сбербанка России ОАО . Разовое задание, фиксированная стоимость.

ДОГОВОР № _______

на разработку программного обеспечения

г. Москва "____"____________20__ г.

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), Сбербанк России ОАО , именуемый в дальнейшем Заказчик , в лице _______ _______, действующего на основании ______________ _______, с одной стороны, и ________ (указать полное и сокращённое наименование контрагента) _______, именуем__ в дальнейшем Исполнитель , в лице ______________ (указать должность, фамилию, имя, отчество представителя) _______, действующего на основании _____________________ (указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель) _______, с другой стороны, совместно именуемые далее Стороны, а каждая в отдельности Сторона, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. По завершении выполнения работ Исполнитель уведомляет об этом Заказчика и передает Заказчику по Акту сдачи-приемки работ (в ____ (____) экземплярах) (форма Акта сдачи-приемки работ приведена в Приложении № 4 к Договору) полный комплект программ с технической документацией, дистрибутивов, других материалов и документов, предусмотренных ТЗ, на материальных носителях и счет на оплату. Заказчик обязан провести проверку, принять выполненные работы и подписать все экземпляры Акта сдачи-приемки работ, ____ (____) из которых направить Исполнителю в течение ____ (____) рабочих дней с даты получения, либо в этот же срок направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта.

3.2. При наличии мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта Стороны в течение _____ (_____) рабочих дней с даты получения Исполнителем мотивированного отказа согласовывают Протокол несоответствий по форме, предусмотренной Приложением № 6 к Договору, в котором указываются также способы и сроки устранения замечаний. Выявленные несоответствия по согласованному Протоколу несоответствий устраняются Исполнителем в срок, предусмотренный в Протоколе несоответствий, без увеличения объема работ и без увеличения общей стоимости работ, указанной в п.2.1. Договора. После принятия Исполнителем мер для устранения замечаний процедура подписания Акта сдачи-приемки работ повторяется.

3.3. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы.

4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

4.1. Любая из Сторон может потребовать внесения изменений в Договор, в том числе по условиям, срокам, составу и стоимости работ.

4.2. Требование Исполнителя о внесении изменений не является обязательным для Заказчика, если Исполнитель не докажет, что данное требование связано с технической невозможностью выполнить работы без изменения ТЗ.

4.3. Требование Заказчика о внесении изменений является обязательным для Исполнителя. Исполнитель в течение ____ (____) рабочих дней со дня получения соответствующего требования направляет Заказчику смету по внесению соответствующих изменений с указанием стоимости работ и сроков их выполнения. Исполнитель может отказаться от исполнения требования Заказчика о внесении изменений только в случае технической невозможности их реализации.

4.4. Внесение изменений оформляется подписанием Сторонами Дополнительного соглашения (форма Дополнительного соглашения – Приложение к Договору).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель обязуется выполнять работы, указанные в п.1.1. Договора, самостоятельно. При необходимости, по согласованию с Заказчиком, Исполнитель вправе привлекать к исполнению Договора третьи лица, без дополнительной оплаты Заказчиком, неся за них полную ответственность, в т. ч. по конфиденциальности предоставляемой информации, за качество выполнения работ, а также за убытки в порядке, предусмотренном в п. 5.13. Договора. Допуск представителей третьих лиц осуществляется в порядке, предусмотренном в п.5.12 Договора.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. В каждом случае нарушения любого из: сроков выполнения работ, установленных в Приложении № 2 к Договору, сроков устранения выявленных несоответствий, установленных в Протоколе несоответствий, сроков внесения изменений в соответствии с п.4.3 Договора, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере ____ (______) %, включая НДС, от общей стоимости работ, указанной в п.2.1. Договора, за каждый календарный день

5.4. В случае нарушения сроков оплаты, установленных в Приложении № 3 к Договору, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере ____ (____)%, включая НДС, от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, но не более ________ (_______) %, включая НДС, от этой суммы.

5.5. Обязательство Стороны по выплате неустойки возникает у нарушившей Стороны после получения ею письменного требования об уплате неустойки от другой Стороны.

5.6. Исполнитель не несёт ответственности за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных Договором, произошедших по вине Заказчика в следующих случаях:

5.6.1. несвоевременное выполнение согласованных Сторонами работ, возложенных на Заказчика и/или привлеченных им третьих лиц;

5.6.2. несвоевременное предоставление запрашиваемой Исполнителем в ходе выполнения работ информации, предоставление которой предусмотрено Договором;

5.6.3 несвоевременное оказание содействия Исполнителю, предусмотренного Договором (включая, предоставление технических ресурсов, рабочих мест, удовлетворяющих требованиям Исполнителя).

5.7. Исполнитель вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, которые повлекли для Исполнителя невозможность выполнения работы, либо в случаях, предусмотренных п. п. 5.6Договора. О приостановлении работ Исполнитель обязан незамедлительно письменно уведомить Заказчика, указав причины, по которым работы приостановлены и необходимые действия Заказчика по их устранению. Об устранении причин приостановления работ Заказчик обязуется незамедлительно письменно уведомить Исполнителя.

5.8. В каждом случае нарушения сроков исправления дефектов, классифицируемых как критические (в соответствии с Приложением № 5 к Договору), установленных в Приложении № 5 к Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере ____ (______) %, включая НДС, от общей стоимости работ по Договору, за каждый ____ просрочки, но не более ________ (_______) % от этой суммы за каждый случай.

5.9. В каждом случае нарушения сроков исправления дефектов, классифицируемых как важные (в соответствии с Приложением № 5 к Договору), установленных в Приложении № 5 к Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере ____ (______) %, включая НДС, от общей стоимости работ по Договору, за каждый ____ просрочки, но не более ________ (_______) % от этой суммы за каждый случай.

5.10. В каждом случае нарушения сроков исправления дефектов, классифицируемых как средние (в соответствии с Приложением № 5 к Договору), установленных в Приложении № 5 к Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере ____ (______) %, включая НДС, от общей стоимости работ по Договору, за каждый ____ просрочки, но не более ________ (_______) % от этой суммы за каждый случай.

5.11. В каждом случае нарушения сроков исправления дефектов, классифицируемых как незначительных (в соответствии с Приложением № 5 к Договору), установленных в Приложении № 5 к Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере ____ (______) %, включая НДС, от общей стоимости работ по Договору, за каждый ____ просрочки, но не более ________ (_______) % от этой суммы за каждый случай.

5.12. Исполнитель несет ответственность за действия своих работников, выполняющих работы в помещениях Заказчика. Допуск работников Исполнителя к выполнению работ в рамках Договора в помещения Заказчика производится после их ознакомления уполномоченными лицами Заказчика с нормативными документами Заказчика по обеспечению информационной безопасности . После ознакомления с вышеуказанными документами, работники Исполнителя подписывают обязательство о выполнении требований этих документов.

5.13. В случае причинения Заказчику убытков в результате нарушения работниками Исполнителя требований нормативных документов Заказчика по обеспечению информационной безопасности в ходе выполнения работ в помещениях Заказчика, Исполнитель обязан полностью возместить Заказчику причиненные ему убытки.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Исполнителем производится гарантийное обслуживание ПО сроком ____ (______) __ со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

6.2. В случае обнаружения дефектов в разработанном ПО в течение гарантийного срока , в соответствии с Классификацией дефектов (Приложение к Договору) (не включая дефекты в базовом программном обеспечении и аппаратных компонентах, принадлежащих Заказчику), Исполнитель обязуется исправлять их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика, в сроки, указанные в Приложении № 5 к Договору. Срок исправления любого из дефектов отсчитывается от даты получения Исполнителем письменного уведомления от Заказчика об обнаруженном дефекте. Гарантия предоставляется на программное обеспечение и полнофункциональные скомпилированные исполняемые модули программ, которые были переданы Исполнителем Заказчику в рамках Договора и оформлены Актом сдачи-приемки работ. Если изменения в исходные тексты (коды) программ или модификации исполняемых модулей были внесены вне рамок Договора, либо эксплуатация ПО производится Заказчиком на программно-аппаратной платформе, не соответствующей ТЗ, либо неработоспособность ПО вызвана внесением Заказчиком изменений в базовое программное обеспечение, влияющее на работу ПО, то гарантия на такую версию ПО не распространяется.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся ошибки и дефекты ПО, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию ПО до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения таких ошибок и дефектов. Устранение ошибок и дефектов осуществляется Исполнителем своими силами и без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

6.4. Исполнитель гарантирует отсутствие в разработанном ПО скрытых (недокументированных) функциональных возможностей, ведущих к финансовому ущербу для Заказчика.

6.5. Техническая поддержка ПО по истечении гарантийного срока, указанного в п. 6.1. Договора, осуществляется Исполнителем на основании отдельно заключаемых Сторонами договоров, в которых определяются стоимость и порядок ее осуществления. В любом случае стоимость ежегодной технической поддержки не может превышать ____ (______) %, включая НДС, от стоимости разработанного ПО.

6.6. Если Заказчик сочтет необходимым, то Исполнитель соглашается с тем, что на полученное Заказчиком от Исполнителя ПО распространяются требования нормативного документа Заказчика, определяющего порядок проведения контрольной компиляции с исходных текстов ПО. После ознакомления уполномоченного представителя Исполнителя с данным нормативным документом, он подписывает обязательство от лица Исполнителя о выполнении требований этого документа.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается любая информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных результатов. Каждая из Сторон обеспечивает защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации. Такая информация не будет передаваться третьим сторонам без письменного разрешения другой Стороны и использоваться в иных целях, кроме выполнения обязательств по Договору.

7.2. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Обязательства Сторон по защите конфиденциальной информации распространяются на все время действия Договора, а также в течение ____ (______) __ после прекращения действия Договора.

7.4. Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление Сторонами информации по запросу уполномоченных государственных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения обязательств по нему.

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. В любом случае досрочного расторжения Договора (за исключением случаев, указанных в п. п. 8.3. и 8.4. Договора) Стороны должны произвести между собой взаиморасчеты не позднее ____ (______) рабочих дней со дня расторжения, на основании двухстороннего акта, с учетом того, что Заказчику должна быть возвращена вся сумма полученного Исполнителем аванса , включая НДС, а Исполнителю оплачен результат фактически выполненной части работ, но только в том случае, если выполненная часть работ может быть использована Заказчиком в дальнейшем и Заказчик согласен принять выполненную часть работ, при этом решение о приемке / не приемке части работ Заказчик принимает исключительно по своему усмотрению, без согласования с Исполнителем.

8.3. Заказчик вправе в любой момент без объяснения причин расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Исполнителя не позднее чем за ___ (____) календарных дней до даты расторжения, указанной в уведомлении.

В этом случае Стороны должны произвести между собой взаиморасчеты не позднее ___ (____) рабочих дней со дня расторжения, на основании двухстороннего акта, с учетом того, что Заказчику должна быть возвращена вся сумма полученного Исполнителем аванса, включая НДС, а Исполнителю оплачен результат фактически выполненной части работ.

8.4. В случае расторжения Договора по инициативе Исполнителя (если такая инициатива не была вызвана ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств по Договору (в случаях, указанных в п. п. 5.4., 5.6. и 5.7. Договора) или обстоятельствами, предусмотренными Разделом 9 Соглашения) Заказчику в течение _____ (_____) рабочих дней со дня расторжения Договора должна быть возвращена вся сумма полученного Исполнителем аванса, включая НДС, и выплачена неустойка, включая НДС, в размере двойной ставки рефинансирования, установленной Банком России и действующей на день выплаты аванса, от суммы аванса за весь период, начиная с даты перечисления денежных средств Заказчиком по дату возврата аванса. Датой возврата аванса является дата зачисления денежных средств на счет Заказчика.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1 Любая из Сторон может быть освобождена от ответственности в определенных случаях, которые возникли независимо от ее воли.

9.2 Обстоятельства, вызванные не зависящими от воли Сторон событиями, которых добросовестная Сторона не могла избежать или последствия которых она не могла устранить, считаются случаями, которые освобождают от ответственности, если они произошли после заключения Договора и препятствуют его полному или частичному исполнению.

9.3 Случаями непреодолимой силы считаются следующие события: война, военные действия, массовые беспорядки, забастовки, эпидемии, природные катастрофы, а также акты органов власти, влияющие на выполнение обязательств Сторон, и все другие аналогичные события и обстоятельства.

9.4 Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону заказным письмом или иным доступным ей способом сразу же после наступления форс-мажорных обстоятельств и разъяснить, какие меры необходимы для их устранения, но в любом случае не позднее ____ (______) календарных дней после начала действия непреодолимой силы.

9.5 Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности по причине указанных обстоятельств. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены документально компетентными органами.

9.6 Если указанные обстоятельства продолжаются более ____ (______) месяцев, каждая Сторона имеет право инициировать досрочное расторжение настоящего Договора. В этом случае, Стороны производят взаиморасчеты на основании двустороннего Акта, подписанного Сторонами.

10. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

10.1. Исключительное право на результат работ (разработанное ПО) в полном объеме без ограничений принадлежит Заказчику с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

10.2. Исполнитель гарантирует, что при разработке ПО по Соглашению не будут нарушены авторские, смежные и любые иные права третьих лиц.

В случае если к Заказчику будут предъявлены претензии (требования, иски) со стороны третьих лиц по поводу нарушения их прав в результате использования Заказчиком полученного от Исполнителя ПО, Исполнитель по получении извещения от Заказчика обязуется выступить на стороне Заказчика, оказать всемерное содействие Заказчику при урегулировании таких претензий, в том числе взять на себя обязанность по подготовке и проведению досудебных переговоров и переписки с такими третьими лицами, а впоследствии (в том случае если Заказчик будет вынужден в силу вступившего в силу решения суда или если по согласованию с Исполнителем будет признано приемлемым возместить ущерб третьих лиц во внесудебном порядке) возместить Заказчику в полном объёме выплаченные Заказчиком третьим лицам денежные средства, все связанные с нарушением прав третьих лиц судебные издержки Заказчика и иные расходы, а также уплатить Заказчику штраф в размере _____ (_____) %, включая НДС, от подлежащей возмещению суммы.

Возмещение и выплата штрафа производится Исполнителем не позднее _____ (_____) рабочих дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика.

Если по решению суда Заказчик не может пользоваться ПО или иным результатом услуг, или в случае если Исполнитель и/или Заказчик желает прекратить текущее использование ПО из соображений устранения нарушения прав третьего лица, Исполнитель обязан незамедлительно без дополнительной оплаты со стороны Заказчика заменить программное обеспечение, являющееся предметом претензий третьих лиц, таким образом, чтобы права третьих лиц не нарушались.

11. УВЕДОМЛЕНИЯ

11.1. Все уведомления, извещения и сообщения в связи с выполнением Договора должны быть оформлены в письменном виде на русском языке и могут быть направлены с помощью средств факсимильной связи, электронной почтой, заказной или курьерской почтой, с подтверждением факта их получения, по фактическим адресам Сторон, приведенным в Статье 15 Договора, либо по адресу, указанному ниже для соответствующей Стороны, либо по иному адресу, о котором любая из Сторон может уведомить другую Сторону.

Адреса/реквизиты Сторон для направления корреспонденции:

11.2. Информация считается полученной Сторонами:

11.2.1 в случае направления с помощью средств факсимильной связи или по электронной почте - в дату, указанную в подтверждении о получении Стороной-получателем факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, имеющемся у Стороны-отправителя;

11.2.2 в случае направления заказной или курьерской почтой - на дату, указанную в подтверждении о вручении отправления Стороне-получателю, имеющемся у Стороны-отправителя.

11.3. Исполнитель обязуется регулярно представлять Заказчику отчет о ходе выполнения работ по Договору в формате ведения учета у Заказчика.

12 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры между Сторонами, возникшие в ходе исполнения Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

13 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. При изменении адреса, реквизитов или уполномоченных (ответственных) лиц Сторон данная Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону незамедлительно, но в любом случае не позднее ____ (____) календарных дней. До получения Стороной уведомления о таких изменениях исполнение Договора этой Стороной, совершённое с использованием имеющихся у неё сведений, считается надлежащим.

13.2. Договор составлен в ____ (______) экземплярах, которые подписываются обеими Сторонами и имеют одинаковую юридическую силу, ____ (______) экземпляр ____ (______) – для Исполнителя и ____ (______) – для Заказчика.

14 СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

14.1. Приложение. Техническое задание

14.2. Приложение. План-график выполнения работ

14.3. Приложение. График платежей

14.4. Приложение. Форма Акта сдачи-приемки работ

14.5. Приложение. Классификация дефектов и сроки их устранения

14.6. Приложение. Форма Протокола несоответствий

14.7. Приложение. Форма Дополнительного Соглашения

15 АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:	Заказчик:
(сокращенное наименование)	Сбербанк России ОАО
Местонахождение: __________ БИК: __________, Счет: __________, Кор/счет: __________ ОГРН: __________	Местонахождение: : __________ Тел.: : __________, факс: : __________ БИК: __________, Счет: __________, Кор/счет: __________ ОКПО: __________, ОКВЭД: __________, КПП: __________, ИНН: __________, ОГРН: __________
От Исполнителя: Должность ____________ ФИО М. П.	От Заказчика: Должность ____________ ФИО М. П.

Приложение

к Договору № ______ на разработку

программного обеспечения

от "____"____________20___ г.

программного обеспечения «____________________»

Форма ТЗ – произвольная, устанавливается Сторонами самостоятельно, в зависимости от предъявляемых IT -специалистами Заказчика требований к разрабатываемому ПО, но при этом должна включать в себя:

Функциональные требования к разрабатываемому ПО

Номер требования	Описание требования	Приоритет (Критично/ Важно/ Желательно)

Нефункциональные требования к разрабатываемому ПО

Номер требования	Описание требования	Приоритет (Критично/ Важно/ Желательно)

Необходимые для разработки ПО ресурсы Заказчика

Работа/Фаза	Требуемые ресурсы
		Кол-во

Возможные риски

№ п/п	Описание риска	Влияние на	Вероятность	Действия по предотвращению риска

Критерии контроля и приемки результатов работ:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

План-график выполнения работ

Номер этапа	Наименование выполняемых на этапе работ	Дата начала работ на этапе	Дата завершения работ на этапе	Отчетный документ по этапу

Приложение

к Договору № _______ на разработку

программного обеспечения

от "____"____________20___ г.

Порядок сдачи-приемки работ промежуточных этапов

1. По завершении выполнения работ по этапу Исполнитель уведомляет об этом Заказчика и передает Заказчику по Акту сдачи-приемки работ по этапу (в ____ (____) экземплярах) (форма Акта сдачи-приемки работ по этапу приведена в Приложении № 4 к Договору) комплект отчетных документов на материальных носителях, включающий в себя: ____________ и счет на оплату. Заказчик обязан провести проверку, принять выполненные работы и подписать все экземпляры Акта сдачи-приемки работ по этапу, ____ (____) из которых направить Исполнителю в течение ____ (____) рабочих дней с даты получения, либо в этот же срок направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта.

2. При наличии мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта Стороны в течение _____ (_____) рабочих дней с даты получения Исполнителем мотивированного отказа согласовывают Протокол несоответствий по форме, предусмотренной Приложением № 6 к Договору, в котором указываются также способы и сроки устранения замечаний. Выявленные несоответствия по согласованному Протоколу несоответствий устраняются Исполнителем в срок, предусмотренный в Протоколе несоответствий, без увеличения объема работ и без увеличения общей стоимости работ по соответствующему этапу, указанной в Приложении № 3 к Договору. После принятия Исполнителем мер для устранения замечаний процедура подписания Акта сдачи-приемки работ по этапу повторяется.

3. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы по соответствующему этапу.

Приложение

к Договору № _______ на разработку

программного обеспечения

от "____"____________20___ г.

График платежей

№ п. п.	Наименование платежа	Дата (срок) платежа	Сумма платежа	Основание для проведения платежа
Без НДС	НДС (__%)	Всего, с учетом НДС
			Итого:	Итого:	Итого:

Форма АктА сдачи-ПРИЕМКИ РАБОТ

сдачи-приемки работ

к Договору № ________ на разработку программного обеспечения

от «___» _________ 20__ г.

Сбербанк России ОАО, в лице ____________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и ___________________, в лице ____________, действующего на основании ____________, с другой стороны, «Заказчик» и «Исполнитель» здесь и далее по отдельности именуются «Сторона» и совместно «Стороны», подписали настоящий акт (далее по тексту – Акт) о том, что в соответствии с Договором № ______ на разработку программного обеспечения от «__» _________ 20__ г. Исполнителем сданы, а Заказчиком приняты следующие результаты работ (программное обеспечение):

_____________________________________________________________

(наименование ПО)

№ п/п	Перечень выполненных работ

С момента подписания Акта исключительное право на результаты работ (программное обеспечение) принадлежит Заказчику в полном объеме без ограничений в соответствии с п. 10.1 Договора № ______ на разработку программного обеспечения от «__» ________ 20__ г.

Общая стоимость работ по Договору № ________ на разработку программного обеспечения от «__» _________ 20__ г. составляет ________ (_____) рублей, кроме того НДС (18%) ________ (_____) рублей, итого с учетом НДС ________ (_____) рублей.

Заказчиком перечислен Исполнителю аванс в размере ________ (_____) рублей, включая НДС ________ (_____) рублей.

Следует к оплате по Акту ________ (_____) рублей, кроме того НДС (18%) ________ (_____) рублей, итого с учетом НДС ________ (_____) рублей.

Акт является основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Исполнителем за выполненные работы.

Работы выполнены Исполнителем в объеме: _____________ , в сроки: _________________ и с качеством: ________________. Претензии Заказчика к выполненным работам: ____________________________.

Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи представителей Сторон:

Классификация дефектов и сроки их устранения

Классификация дефектов

	Определение
Критические
	Дефект, вызывающий повреждение или разрушение операционной системы.
	Дефект, вызывающий повреждение структуры базы данных или потерю данных в определенных таблицах.
	Дефект, делающий невозможным дальнейшую работу или запуск программы.
	Дефект, вызывающий зависание программы или компьютера, а также вызывающий критическую ошибку ОС.
	Дефект, после проявления которого, невозможно дальнейшее использование какой-либо функциональности.
	Не реализованная функциональность.
	Дефект, вызывающий нарушение информационной безопасности
	Дефект, проявляющийся только после определенной последовательности действий, после проявления которого, затруднено дальнейшее использование какой-либо функциональности.
	Дефект, проявляющийся часто, не имеющий четкой последовательности действий к нему приводящей, не вызывающий эффектов, описанных в К_1 и К_4, после проявления которого, затруднено дальнейшее использование какой-либо функциональности.
	Дефект, вызывающий непредвиденное использование ресурсов, не указанных в Техническом задании.
	Искаженный внешний вид пользовательского интерфейса в Web проектах при использовании версий Web-browser’ов, указанных в Техническом задании.
	Появление неправильных сообщений или отсутствие требуемых.
	Искаженный внешний вид пользовательского интерфейса, который затрудняет работу пользователя, но оставляет возможность работы с программой.
	Дефект, проявляющийся редко, не имеющий четкой последовательности действий к нему приводящей, не вызывающий эффектов, описанных в К_1 и К_4.
Незначительные
	Искаженный внешний вид пользовательского интерфейса, который затрудняет работу пользователя. Для примера – ошибки правописания, неточная прокрутка и т. д. Для Web проектов такие дефекты классифицируются по В_4.
	После деинсталляции программы остаются файлы и записи в реестре или конфигурационных файлах.
	Другие дефекты.

Сроки устранения дефектов

Сроки исправления дефектов в течение гарантийного срока, предусмотренные п.6.2. Договора № _______ на разработку программного обеспечения от "____"____________20___ г.:

Тип дефектов	Срок исправления
Критические
Незначительные

Форма Протокола несоответствий

Протокол несоответствий к Договору № ______ на разработку программного обеспечения от «___» _________ 20__ г. г. Москва «___» ______________ 20_ г. Сбербанк России ОАО, в лице ____________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и _____________________, в лице ____________, действующего на основании ____________, с другой стороны, по отдельности именуемые «Сторона»,а совместно «Стороны», составили протокол о нижеследующем. При проверке результатов работ по Договору № ______ на разработку программного обеспечения от «___» _________ 20__ г. обнаружены следующие несоответствия результатов работ: № ошибки Описание несоответствия Пункт Технического задания

Ниже представлен типовой образец документа. Документы разработаны без учета Ваших персональных потребностей и возможных правовых рисков. Если Вы хотите разработать функциональный и грамотный документ, договор или контракт любой сложности обращайтесь к профессионалам.

ДОГОВОР ЗАКАЗА
на разработку программного обеспечения
г. Москва "___"__________ 20__ г.
_____________________ именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________, действующего на основании ___, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется создать программное обеспечение (далее - "Программа"), соответствующее техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1), и передать Заказчику исключительные права на использование Программы в соответствии с условиями настоящего договора, а Заказчик за создание Программы уплачивает Исполнителю вознаграждение.
1.2. Программа должна соответствовать условиям технического задания, предоставленного Заказчиком в рамках настоящего договора и утвержденного Исполнителем.
1.3. Исполнитель настоящим предоставляет Заказчику все имущественные права на использование Программы в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется создать Программу в течение ________ с момента подписания настоящего Договора.
2.2. Исполнитель обязуется создать Программу своими силами и средствами.
2.3. Исполнитель обязан немедленно сообщить Заказчику и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности предоставленной информации или технической документации;
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения задания;
иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлиять на качество работы или невозможность ее завершения в срок.
2.4. После завершения работ Исполнитель предоставляет экземпляр первоначального варианта Программы на утверждение Заказчику. Заказчик принимает первоначальный вариант Программы по акту предварительной приемки-передачи, подписываемому обеими сторонами.
Заказчик обязуется рассмотреть представленный вариант Программы и известить Исполнителя либо об одобрении работы, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений.
При получении указания Заказчика о внесении поправок и доработок Исполнитель обязуется в установленные Заказчиком сроки внести требуемые исправления и повторно представить Программу Заказчику.
2.5. Исполнитель передает окончательный вариант Программы в виде дистрибутива на материальном носителе (CD-ROM или DVD-ROM дисках), к которой прилагается инструкция по установке и руководство пользователя. Исполнитель обязан обучить работе с Программой представителей Заказчика и оказывать бесплатную консультационную помощь в течение гарантийного срока, установленного пунктом 4.2. настоящего Договора.
2.6. При получении одобрения Заказчика и получения окончательного варианта Программы согласно п. 2.5. Договора, Стороны составляют акт приемки-передачи Программы.
2.7. Исключительное право на созданную Исполнителем Программу принадлежит Заказчику в полном объеме с момента передачи Программы Исполнителем. Заказчик вправе зарегистрировать Программу как ее правообладатель в органах, осуществляющих государственную регистрацию программ для ЭВМ и баз данных.
2.8. Действие полученных Заказчиком исключительных прав не ограничивается территориальными пределами.
2.9. Исполнитель не сохраняет за собой права использовать Программу самостоятельно или предоставлять аналогичные права на ее использование третьим лицам.
2.10. За создание Программы и получение исключительных прав на нее Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.
3. СУММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ
3.1. Вознаграждение Исполнителя по настоящему договору составляет ___________
3.2. Оплата производится в следующем порядке:

3.3. Денежные средства, подлежащие уплате по настоящему договору, оплачиваются Заказчиком путем ____________________________________.
4. ГАРАНТИИ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Исполнитель гарантирует, что:
- при создании Программы им не будут нарушены авторские, патентные и любые иные права третьих лиц;
- на момент подписания настоящего Договора Исполнитель не связан какими-либо обязательствами с третьими лицами в отношении имущественных прав на использование Программы.
4.2. На разработанную Программу Исполнитель устанавливает гарантийный срок __________ со дня подписания акта окончательной сдачи-приемки Программы. Исполнитель обязуется исправить выявленные в процессе эксплуатации Программы проблемы (недостатки) и устранить их, если они противоречат условиям технического задания Заказчика.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Условия настоящего договора и заданий конфиденциальны и не подлежат разглашению.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
6.2. В случае несоответствия переданной Программы характеристикам, указанным в Техническом Задании Заказчик вправе потребовать по своему выбору:
- замены программным средством надлежащего качества;
- изменения размера вознаграждения;
- расторжения настоящего Договора с возмещением убытков.
6.3. В случае нарушения Исполнителем срока создания Программы, установленного п. 2.1 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере ___ за каждый ___ просрочки.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства непреодолимой силы), за которые стороны не являются ответственными (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению договора и другое), освобождают сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств. Если эти обстоятельства будут длиться более трех месяцев, каждая из сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.
8.2. Неурегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в Арбитражном су...

ДОГОВОР № ______

Г. Москва «___» ____________ 2012 г.

ОАО «__________________», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны и ЗАО «Рога и Копыта», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Иванов И.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика, на базе собственного программного продукта, обязуется осуществить работы по созданию ___________________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Исполнителем работы на условиях, предусмотренных настоящим договором в соответствии с разделом 4. (СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ) договора.
1.2. Для создания _______________________________________ Заказчик приобретает у Исполнителя право на использования программного продукта в соответствии с разделом 3. (ПРАВА ЗАКАЗЧИКА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА) настоящего договора. Заказчик обязуется оплатить передаваемое ему право на использование программного продукта в соответствии с условиями настоящего договора.
1.3. Работы должны быть выполнены в сроки, указанные в Календарном плане (Приложение №1 к настоящему договору), и соответствовать требованиям документа «Технические требования» (Приложение №3 к настоящему договору).
1.4. Расшифровка используемых в договоре терминов приводится в документе «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» (Приложение №2 к настоящему договору).
1.5. В случае необходимости выполнения дополнительных работ, не указанных в настоящем Договоре, стороны согласовывают существенные условия выполнения работ и заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору.

2. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА НА _________________________________

2.1. После подписания Акта сдачи-приемки работ по последнему этапу и полного завершения всех взаиморасчетов по настоящему договору, Заказчик получает право на бессрочное использование неограниченным количеством пользователей ________________________________________ для целей и в пределах организации и структурных подразделений Заказчика (компании _____________________).

3. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.

3.1. Исполнитель, являясь создателем программного продукта, (указанного в пункте 1. документа «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ», являющегося Приложением №2 к настоящему договору) и владельцем исключительных прав на него, продает Заказчику право на использование программного продукта. Заказчик получает право использовать программный продукт в соответствии с его функциональным назначением в целях создания и использования __________________________________________________. Заказчик вправе осуществлять адаптацию программного продукта, если данные действия необходимы для функционирования программного продукта на технических средствах Заказчика или взаимодействия с программами Заказчика. При этом Заказчик в письменном виде согласовывает вносимые изменения с Исполнителем. В случае если Заказчик внесет в программный продукт изменения без согласования, Исполнитель не будет нести никакой ответственности за работу программного продукта с внесенными в него Заказчиком изменениями. Все права на использование программного продукта, которые прямо не передаются по настоящему договору, считаются не переданными.
3.2. В целях реализации передаваемого Заказчику права, Исполнитель передает Заказчику экземпляры программного продукта на электронном носителе в сроки, указанные в Календарном плане (Приложение №1 к настоящему договору). При этом стороны подписывают Акт о передаче прав на использование программного продукта. С переданным на электронном носителе программным продуктом Заказчику разрешается производить изготовление архивных копий исключительно для целей сохранения программного продукта, а также осуществлять использование программного продукта в соответствии с пунктом 3.1. настоящего договора.
3.3. Заказчик не имеет права осуществлять возмездное или безвозмездное распространение программного продукта среди третьих лиц.
3.4. Право на использование программного продукта передаваемое Заказчику согласно настоящего раздела, оплачивается Заказчиком в соответствии с ценой, указанной в пункте 2.1. Календарного плана (Приложение №1 к настоящему договору).

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Общая сумма договора (стоимость договора) составляет ____________________________ (____________________________) рублей, в том числе НДС 18 % в размере ____________________________ (___________________________________-). Данная сумма складывается из стоимости работ Исполнителя по трем этапам, согласно Календарного плана (Приложение №1 к настоящему договору).
4.2. Стоимость первого этапа составляет – ____________________ (______________________) рублей, в том числе НДС (18%) в размере __________________ (_____________________).
4.3. Стоимость второго этапа составляет – ___________________________ (__________________________) рублей, в том числе НДС (18%) ____________________________ (__________________________).
4.4. Стоимость третьего этапа составляет – ___________________ (________________________________) рублей, в том числе НДС (18%) ________________________________ (__________________________).
4.5. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего договора Заказчик производит авансовый платеж (предварительную оплату) в размере ______________________ (______________________________) рублей, в том числе НДС (18%) в размере ___________________ (______________________). Данная сумма включается в счет оплаты работ и учитывается сторонами при завершении взаиморасчетов по настоящему договору.
4.6. В течение 10 (десяти) календарных дней от даты окончания Исполнителем своих Работ по каждому из этапов, Исполнитель направляет Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки Работ. Заказчик назначает своих представителей с надлежащими полномочиями, которые совместно с Исполнителем осуществляет приемку выполненных Работ.
4.7. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения, подписывает Акт сдачи-приемки Работ и возвращает 1 (один) экземпляр Исполнителю.
4.8. В случае если у Заказчика имеются возражения и/или замечания по Акту сдачи-приемки Работ, Заказчик вправе в срок, указанный в п.4.7., не подписывая, вернуть такой Акт Исполнителю вместе со своими письменными возражениями и/или замечаниями.
4.9. В случае если Заказчик в срок, указанный в п.4.7., не вернул Акт сдачи-приемки Работ и не предоставил письменных возражений и/или замечаний по приемке работ, все работы по данному Акту будут считаться принятыми Заказчиком. Счет-фактура выставляется на момент принятия Работ Заказчиком.
4.10. В случае если у Заказчика имеются возражения и/или замечания по Акту сдачи-приемки Работ, Исполнитель в согласованный с Заказчиком срок устраняет выявленные Заказчиком недостатки и повторно направляет Акт сдачи-приемки Работ Заказчику для подписания.
4.11. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на банковский счет Исполнителя.
4.12. В случае расторжения настоящего Договора, как по инициативе Заказчика, так и по инициативе Исполнителя, но при обоюдном согласии, производятся взаиморасчеты по фактически выполненным работам.
4.13. Оплата производится в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Сторонами каждого из Актов сдачи-приемки работ по соответствующему этапу работ, согласно Календарного плана.

5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.

5.1. Все работы по установке ____________________________________________________ производятся на аппаратном и базовом (системном) программном обеспечении Заказчика, включая серверное и сетевое оборудование, локальные пользовательские компьютеры, базовое (системное) программное обеспечение, которые расположены в помещениях Заказчика.
5.2. Если по результатам проведенного Исполнителем обследования выявляется необходимость дополнительной установки тех или иных элементов аппаратного и/или системного программного обеспечения, а также расширения каналов связи, все работы по дополнительной установке и расширению каналов связи производятся Заказчиком за свой счет, или Исполнителем по поручению и за счет Заказчика. При этом если требуемые элементы имеют длительный срок поставки, и если отсутствие этих элементов не позволяет осуществлять те или иные работы, то сроки выполнения работ по Календарному плану увеличиваются соразмерно сроку поставки и доустановки необходимых элементов.
5.3. В случае невыполнения Заказчиком рекомендаций Исполнителя по дополнительной установки тех или иных элементов аппаратного и/или системного программного обеспечения, а также расширению каналов связи, Исполнитель не несет ответственности за снижение качественных и количественных характеристик работы _________________________________, вызванные недостатками аппаратного и базового (системного) программного обеспечения Заказчика или не расширением каналов связи.

6. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

6.1. Исполнитель обеспечивает выполнение своих обязательств по договору в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложением к нему, и сдачу ________________________________________ в установленный срок Заказчику. Данный пункт действителен, при условии выполнения Заказчиком, всех своих обязательств.
6.2. Исполнитель обязуется не разглашать конфиденциальную информацию Заказчика, полученную в процессе проведения работ по данному договору.
6.3. Исполнитель несет полную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за правильность производства работ по настоящему договору до момента сдачи работ Заказчику. Исполнитель гарантирует, что обладает всеми разрешениями или лицензиями, которые могут быть необходимы для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.
6.4. В случае если результат выполненных Исполнителем работ будет некачественным и/или выполненные работы не будут соответствовать условиям договора, Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет, в согласованный сторонами срок исправить недостатки своих работ для обеспечения их надлежащего качества. В случае если Исполнитель не в состоянии или не может выполнить работы для устранения допущенных им дефектов в согласованный срок, Заказчик вправе поручить устранение недостатков другим исполнителям, имеющим соответствующую квалификацию, знания и подтвержденный опыт выполнения подобной работы, с перевыставлением обоснованных счетов за данную работу Исполнителю.
6.5. Для надлежащего выполнения Заказчиком своих обязанностей, указанных в пункте 7.2. настоящего договора Исполнитель обязуется заблаговременно, не менее чем за 3 (три) дня, подавать Заказчику заявки на своих работников.
6.6. Исполнитель несет ответственность за сохранность всех предоставленных ему по Акту для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи их по Акту Заказчику.

7. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

7.1. Своевременно выполнить все свои обязательства по настоящему договору.
7.2. Заказчик обеспечивает доступ работников Исполнителя к Месту производства работ.
7.3. Передать Исполнителю в течение 10 (десяти) календарных дней затребованные им данные и материалы, необходимые для выполнения Исполнителем своих обязательств по договору в полном объеме. При выявлении недостатков в переданных данных материалах Исполнитель сообщает об этом Заказчику в течение 10-ти календарных дней, а Заказчик обязан в течение 10-ти календарных дней предоставить исправленные материалы.
7.4. Предоставить Исполнителю с начала выполнения работ и до их завершения рабочее место, необходимое для производства работ.
7.5. В случае необходимости обеспечить подключение Места проведения работ к необходимым коммуникациям и к действующим сетям.
7.6. Сохранять информацию, составляющую коммерческую тайну Исполнителя.

8. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

8.1. Работы Исполнителя по настоящему Договору должны быть выполнены в срок указанный в Календарном плане (Приложение №1 к настоящему Договору), при условии выполнения Заказчиком условий настоящего договора. Исполнитель обязуется приступить к выполнению Работ в течение семи календарных дней с момента подписания настоящего договора. Сроки выполнения отдельных этапов Работ определяются Календарным планом (Приложение №1 к настоящему договору).
8.3. Стороны рассматривают и решают вопрос о переносе срока окончания Работ Исполнителя в следующих случаях:
А) Если по вине Заказчика работы не начаты, или не могут быть закончены в установленный Договором срок;
Б) В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

9. ГАРАНТИИ.

9.1. Гарантийный срок на _____________________________________ составляет 12 (двенадцать) месяцев от даты подписания Акта сдачи-приемки Работ по последнему этапу, уполномоченными представителями обеих Сторон. По окончанию гарантийного срока стороны настоящего договора могут заключить отдельный договор на дальнейшую техническую поддержку__________________________________________________.
9.2. В случае если в течение гарантийного срока будут выявлено несоответствие ________________________________________ требованиям настоящего договора по причине невыполнения/или ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору, Исполнитель обязуется собственными силами, без привлечения дополнительных ресурсов Заказчика, и в оговоренные Сторонами сроки устранить дефекты, вызванные некачественным выполнением его части работ. При этом срок предоставляемой Исполнителем гарантии продлевается на период устранения недостатков. Указанные гарантии не применяются, если Заказчик самостоятельно вмешивался или вносил изменения в ____________________________________.
9.3. Исполнитель несет перед Заказчиком полную ответственность, что при выполнении его обязательств по настоящему договору будут соблюдены все права третьих лиц. В случае взыскания в судебном порядке с Заказчика третьими лицами санкций за нарушение их прав, вытекающее из выполнения Исполнителем его обязательств по настоящему договору, Заказчик вправе в порядке, установленным действующим законодательством предъявить к Исполнителю требование о компенсации выплаченных третьим лицам санкций. Заказчик не имеет право взыскать с Исполнителя данные санкции, если он своевременно не уведомил Исполнителя о предъявленных к нему претензиях, что явилось препятствием к участию Исполнителя в судебном разбирательстве по данному вопросу.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

10.1. По характеру настоящего договора, стороны могут иметь доступ к информации, являющейся конфиденциальной. Конфиденциальная информация означает информацию являющуюся коммерческой тайной одной из сторон, а также любую деловую, коммерческую, техническую или иную информацию, которая не может быть известна сторонам из общедоступных источников, переданную одной стороной другой стороне в устной, письменной или любой иной форме.
10.2. Стороны договорились сохранять конфиденциальность информации друг друга на протяжении 5 (пяти) лет после получения такой информации. Стороны договорились, за исключением случаев, предусмотренных законом, не разглашать ни в какой форме конфиденциальную информацию друг друга никаким третьим сторонам ни для каких целей, кроме выполнения настоящего договора. Каждая из сторон обязуется предпринять все необходимые меры для того, чтобы конфиденциальная информация не разглашалась и не распространялась ее служащими или агентами в нарушение условий настоящего договора.
10.3. Нарушение положений п.10.2. настоящего договора одной из сторон, дает право потерпевшей стороне требовать от виновной в таком нарушении стороны возмещения убытков соответствии с действующим законодательством или уплаты штрафа в размере до 20 (двадцати) процентов от суммы договора, указанной в пункте 4.1 настоящего Договора.
10.4. Стороны установили, что к коммерческой тайне Исполнителя относиться вся информация, относящаяся к методике выполнения работ Исполнителем и программному продукту Исполнителя, за исключением возможности использования данной информации для целей работы с ___________________________________________________-.

11. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. Все санкции в случае добровольного признания подлежат возмещению за счет виновной стороны, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения требований.
11.2. За нарушение по вине Исполнителя сроков сдачи ______________________________________________________, или за нарушение Заказчиком сроков оплаты работ Исполнителя, виновная сторона выплачивает пени из расчета 0,1 (одна десятая) процента от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости Договора, оговоренной в п.4.1.
11.3. Стороны обязуются ограничить размер ответственности друг друга по настоящему Договору и не предъявлять друг другу никаких претензий связанных с убытками, косвенными убытками и косвенным ущербом и/или упущенной выгодой, а также с устраненными в оговоренные сторонами сроки недостатками работ.
11.4. В любом случае ответственность по настоящему Договору не может превышать 20 (двадцати) процентов от стоимости Договора, указанной в пункте 4.1.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые ни одна из сторон была не в состоянии предвидеть и/или предотвратить разумными мерами, и которые повлияли на исполнение сторонами своих обязательств по договору.
12.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия; войны, военные действия, контртеррористические действия, пожары, аварии, сбои подачи электроэнергии и работы сетей связи, а также вступившие в силу нормативно-распорядительные акты и действия органов государственной власти и управления.
12.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 20 (двадцати) календарных дней информировать другую сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме и сообщить данные о характере обстоятельств, дать оценку их влияния на исполнение и возможный срок исполнения обязательств по договору. В дальнейшем сторона, подвергнувшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана по требованию второй стороны предоставить документальное подтверждение наступления указанных обстоятельств. При этом исполнение обязательств Сторон отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы.
12.4. Не извещение и/или несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 12.3. настоящего договора влечет за собой утрату стороной права ссылаться на эти обстоятельства.
12.5.Если подобные обстоятельства продлятся более 90 (девяноста) календарных дней, то любая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, известив об этом другую сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения. При этом все взаиморасчеты стороны обязаны урегулировать в течение тридцати дней.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
13.1. Стороны устанавливают претензионный порядок урегулирования споров и разногласий. Сторона, считающая свои права и законные интересы нарушенными, обязана направить второй стороне претензию в письменном виде. Сторона, получившая претензию, обязана отправить ответ в течение десяти календарных дней. В случае если спор или разногласия по настоящему договору не будут урегулированы сторонами в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения второй стороной письменной претензии, любая из сторон вправе передать дело на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
14.2. Исполнитель вправе выполнить свои работы и сдать их Заказчику досрочно, а Заказчик вправе принять и оплатить досрочно выполненные работы.
14.3. Изменение, дополнение или расторжение договора возможно по соглашению сторон путем заключения отдельного соглашения в письменной форме, подписанного обеими сторонами.
14.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке) в следующих случаях:
14.4.1. Письменно предупредив Исполнителя не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты расторжения договора, оплатив часть фактически выполненных Исполнителем на дату расторжения объемов работ.
14.4.2. Если Исполнитель без видимых причин полностью приостановит выполнение Работ на срок 60 (шестьдесят) календарных дней и более;
14.5. Настоящий договор представляет собой полную и исчерпывающую договоренность сторон в отношении условий сотрудничества и с момента подписания настоящего договора он будет иметь приоритет по отношению ко всей предыдущей переписке и всем предшествующим переговорам по настоящему договору.
14.6. Все официальные сообщения, передаваемые Сторонами друг другу, производятся в письменном виде заказным письмом с отметкой о вручении (получении). Обо всех изменениях в своих реквизитах Стороны должны немедленно информировать друг друга. В случае неуведомления об изменении адреса информация, направленная по адресу указанному в настоящем договоре, считается направленной должным образом. В случае не уведомления об изменении других реквизитов, неуведомившая Сторона несет на себе риск всех неблагоприятных последствий.
14.7. Стороны настоящего Договора взаимно обязуются в течение всего срока действия Договора, а также в течение года после окончания работ по Договору не создавать условий или вакансий для перехода к ним на работу сотрудников второй Стороны, участвующих в реализации настоящего Договора. В случае трудоустройства на работу к одной из сторон настоящего договора сотрудника второй стороны, участвовавшего в реализации настоящего договора, сторона к которой сотрудник трудоустроился, обязуется выплатить второй стороне компенсацию за подготовку специалиста в размере 5 (пяти) процентов от общей суммы Договора, указанной в пункте 4.1.
14.8. Настоящий договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по 1 (одному) экземпляру для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
14.9. Координатором работ по настоящему договору со стороны Заказчика (ОАО ____________) является _________________________; контактный телефон (495) _______________, e-mail: ___________________________.

Координатором работ по настоящему договору со стороны Исполнителя (ЗАО «Рога и копыта» ____________) является _________________________; контактные телефоны (495) _________ факс _______, e-mail: ___________________________.

Стороны обязуются в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомлять вторую сторону, в случае изменения лиц ответственных за исполнение настоящего договора.
14.10. Приложения к настоящему договору:
Приложение №1 – «Календарный план».
Приложение №2 – «Термины и определения».
Приложение №3 – «Технические требования».

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:________________________
Адрес: _________
Почтовый адрес:___________
ИНН __________
КПП __________
Банковские реквизиты:
р/с ______________
к/с _____________
БИК ___________
ОКОНХ _________
ОКПО ____________

ЗАКАЗЧИК:________________________
Адрес: _________
Почтовый адрес:___________
Тел.:__________Факс: __________
ИНН __________
КПП __________
Банковские реквизиты:
р/с ______________
к/с _____________
БИК _______________
ОКОНХ _________
ОКПО ____________

Подписи сторон:

Исполнитель:   Заказчик:

_________________/Иванов И.И../ __________________/ _________/

Бланк документа «Примерная форма договора на разработку программного обеспечения (исполнитель - физическое лицо)» относится к рубрике «Договор об оказании услуг, аутстаффингу». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.

на разработку Программного обеспечения

(исполнитель - физическое лицо)

г. ________________________ "___" ____________ 20__ г.

(место заключения Договора) (дата заключения Договора)

Именуемое в дальнейшем "Заказчик",

(наименование)

в лице ________________________________________________, действующего

(Ф.И.О, должность)

на основании __________________________________________, с одной стороны

(Устава, Положения, Доверенности)

и _____________________________________________________ с другой стороны,

(Ф.И.О, паспортные данные)

а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о

нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель по поручению Заказчика обязуется создать

его на предприятии Заказчика и/или партнеров Заказчика.

заданием и Календарным планом, которые являются неотъемлемой частью

настоящего Договора.

2. Порядок и сроки выполнения работ

2.1. Заказчик оформляет требования к Программе в Техническом

2.2. После получения Технического задания Исполнитель определяет

предварительную стоимость и сроки разработки ПО. Сроки выполнения задания

указываются в Календарном плане.

2.3. Исполнитель приступает к выполнению работ с момента внесения

предоплаты Заказчиком.

2.4. После окончания работ Исполнитель предоставляет ПО

на утверждение Заказчику.

2.5. Исполнитель передает Заказчику Программу в виде дистрибутива

на внешних носителях (CD-ROM или DVD-ROM дисках) после подписания

Сторонами Передаточного акта.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. разработать ПО в соответствии с Техническим заданием

и Календарным планом;

3.1.2. передать Заказчику ПО на условиях, предусмотренных настоящим

Договором;

3.1.3. исправлять все выявленные Заказчиком смысловые,

грамматические и орфографические ошибки в процессе разработки ПО

и в течение гарантийного срока;

3.1.4. исправлять все выявленные ошибки в функционировании ПО

в течение всего гарантийного срока.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. не приступать к работе, а начатую работу приостановить

в случаях, когда Заказчик нарушает свои обязательства, предусмотренные

настоящим Договором;

3.2.2. в процессе выполнения настоящих работ по настоящему Договору

привлекать третьих лиц без согласия Заказчика.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставить для разработки ПО все информационные материалы,

предусмотренные Техническим заданием;

3.3.2. оплатить услуги Исполнителя в порядке и сроки,

предусмотренные настоящим Договором.

3.4. В процессе разработки ПО Заказчик вправе получать

промежуточные версии Программы для контроля процесса выполнения работ

и согласования промежуточных результатов работы.

4. Исключительные права на Программное обеспечение

4.1. Заказчику принадлежит исключительное право осуществлять

и (или) разрешать осуществление следующих действий:

Воспроизведение ПО (полное или частичное) в любой форме, любыми

способами;

Распространение ПО;

Модификацию ПО, в том числе перевод ПО с одного языка на другой;

Иное использование ПО.

4.2. Исключительные права на Программное обеспечение переходят

к Заказчику после полной оплаты выполненных работ.

5. Порядок сдачи-приемки Программного обеспечения

5.1. Исполнитель передает Заказчику готовую Программу в срок,

указанный в Календарном плане.

5.2. При отсутствии расхождений Программного обеспечения

с требованиями, установленными в Техническом задании, Стороны подписывают

Передаточный акт, подтверждающий выполнение Исполнителем своих

обязательств по Договору.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком отступлений от Технического

задания, допущенных Исполнителем, он должен в течение ____ календарных

дней с момента принятия готового ПО предъявить Исполнителю требование

об устранении недостатков (недоработок).

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение ли ненадлежащее

исполнение своих обязательств по настоящему Договору в установленном

законом порядке.

6.2. В случае несоответствия ПО характеристикам, указанным в

Техническом задании, Заказчик вправе потребовать устранения указанных

недостатков Программы либо расторжения настоящего Договора и возмещения

6.3. Если в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору

одной из Сторон была получена информация о новых технических знаниях и

решениях, как охраняемых, так и не охраняемых законом, а также сведениях,

которые являются коммерческой или иной тайной, то она не вправе сообщать

ее третьим лицам без согласия другой Стороны. В случае разглашения

указанной информации виновная Сторона несет ответственность

в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или

полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. В таком

случае выполнение обязательств по настоящему Договору откладывается на

время действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.

7. Цена Договора и порядок расчетов

7.1. Стоимость разработки Программного обеспечения по настоящему

Договору на оборудовании и материалами Исполнителя составляет

______________________________.

7.2. Перед началом работ Заказчик вносит Исполнителю предоплату

в размере 50% от их стоимости.

7.3. Оставшиеся 50% стоимости Заказчик оплачивает в течение _____

дней с момента подписания Сторонами Передаточного акта.

7.4. Сопровождение Программного обеспечения не является предметом

настоящего Договора и не входит в его стоимость.

8. Заключительные положения

8.1. Исполнитель устанавливает на разработанное ПО гарантийный срок

в течение __ месяцев со дня подписания Передаточного акта.

8.2. В случае возникновения споров по вопросам, связанным с

исполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить их

путем переговоров, а в случае недостижения согласия - в судебном порядке.

8.3. В случае внесения Заказчиком изменений и дополнений в

программный код Исполнитель не несет ответственность за работу

Программного обеспечения.

8.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и

действует до полного выполнения обязательств обеими Сторонами.

8.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором,

Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для

каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик Исполнитель

______________________________ ________________________________

______________________________ ________________________________

Заказчик Исполнитель

Посмотреть документ в галерее:

• 
  Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много.
• 
  На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться.
• 
  Сплетни в рабочем коллективе – вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать.
• 
  Предлагаем вам ознакомиться с антисоветами, которые подскажут, как не надо разговаривать с начальником офисному работнику.

Информация о документе:

Прикрепленный файл:

Скачать пакет документов

Дата актуализации: 2019-01-21

Полезная информация

Описания

Понятие договора на создание программного обеспечения (продюсерский)

Договор на разработку программного обеспечения (далее - ПО) предполагает, что исполнитель создает ПО на основе задания заказчика, который в свою очередь обязуется принять ПО и выплатить оговоренное вознаграждение.

ПО это набор команд и данных, которые необходимы для работы ЭВМ (компьютеров) и других устройств для получения определенного результата. Программному обеспечению является результатом интеллектуальной деятельности и предоставляется правовая охрана.

Договор на разработку ПО является смешанным. Он включает в себя условия нескольких видов договоров: подряда, авторского заказа, возмездного оказания услуг , отчуждения исключительного права и лицензионного договора.

Сторонами данного договора могут быть любые лица : физические и юридические и индивидуальные предприниматели.

Порядок передачи исключительного права на программное обеспечение

Создателю ПО принадлежат следующие права:

• исключительные. Исключение- когда ПО создается по договору с передачей исключительных прав заказчику (п. 1 ст. 1296 ГК РФ).
• личные неимущественные;
• иные.

Под исключительным правом понимается право пользоваться и распоряжаться ПО любым способом, которые не противоречит законодательству. В п. 2 ст. 1270 ГК РФ перечислены возможные способы использования ПО.

Договор на разработку программного обеспечения может быть 3 видов :

1. Исполнитель заказчику ПО и передает все исключительные права на программное обеспечение в полном объеме (ст. ГК РФ);
2. Исполнитель передает ПО заказчику и предоставляет имущественные права на использование ПО в определенных пределах (лицензионный договор) (ст. ГК).
3. Без отчуждения или предоставления прав на программное обеспечение.

Если исполнителем является юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, то в этом случае порядок передачи исключительного права на ПО регламентируется ст. ГК РФ.

Согласно п. и п. 3 ст. 1296 ГК РФ, если стороне договора (заказчику или исполнителю) не принадлежит исключительное право на созданное ПО, то она получает право использовать его на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.

Созданное ПО может быть передано заказчику следующими способами:

• на материальном носителе,
• по электронной почте
• иным способом.

Заказчик может зарегистрировать ПО в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности в случае, если ему переданы исключительные права.

Существенные условия договора на разработку программного обеспечения (продюсерский)

Чтобы соглашение считалось заключенным стороны должны достигнуть соглашение по всем существенным условиям. Существенными условиями договора на разработку ПО являются:

1. Предмет. В договоре должны быть четко определены требования к будущему ПО. Как правило, заказчик представляет автору техническое задание, в котором четко расписаны, совокупность данных и команд предназначенных для функционирования ЭВМ и иные требования. Договор, который не предусматривает и не позволяет определить его предмет, не считается заключенным.
2. Цена. По соглашению сторон договор на разработку программного обеспечения может быть возмездным и безвозмездным. В случае отсутствия в возмездном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения делает соглашение незаключенным.
3. Срок создания. Созданное ПО должно быть передано заказчику в срок, установленный соглашением. Договор на разработку программного обеспечения, который не предусматривает и не позволяет определить срок его исполнения, не считается заключенным.

Договор на создание программного обеспечения

(с отчуждением исключительных прав)

	г.

Именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице , действующего(ей) на основании ,

Индивидуальный предприниматель , именуемый(ая) в дальнейшем , зарегистрированный(ая) в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей под №,

вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,

заключили настоящий с отчуждением исключительных прав (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

Предмет договора

1.1.

Обязуется по заданию разработать программное обеспечение (далее по тексту - ПО) и передать исключительные права на него, а принять его в порядке и на условиях, установленных Договором.

1.2.

Характеристики ПО (совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования на ЭВМ и других устройствах в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки ПО, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения и другие необходимые данные ПО), разрабатываемые , должны соответствовать требованиям , содержащимся в Техническом задании (Приложение № к Договору).

Техническое задание является основанием оценки ПО на предмет соответствия предъявленным требованиям.

1.3.

Право выбора технологий программирования и алгоритмов работы для разработки ПО остается за с учетом требований, предъявляемых к характеристикам ПО, установленным в Техническом задании.

1.4.

ПО передается следующим способом: .

Права и обязанности сторон

2.1.

Обязуется:

2.1.1.

Разработать ПО в соответствии с требованиями , выраженными в соответствующем Техническом задании.

2.1.2.

Разработать ПО без привлечения третьих лиц, незаконных заимствований и плагиата.

2.1.3.

Разработать ПО с использованием своих материалов, оборудования, технических средств и иного имущества, необходимого для разработки ПО.

2.1.4.

Не создавать по Договору производное ПО на основе интеллектуальной собственности третьих лиц и на основе произведений, перешедших в общественное достояние.

2.1.5.

Не использовать ранее созданные для третьих лиц результаты интеллектуальной деятельности или их элементы.

2.1.6.

Разработать ПО в сроки, установленные Договором.

2.1.7.

Незамедлительно сообщать о невозможности выполнения Технического задания к определенному в нем сроку или в точном соответствии с требованиями Технического задания.

2.1.8.

По запросам информировать о ходе разработки ПО в форме и в сроки, определенные в Техническом задании.

2.1.9.

Передать исключительные права на ПО в полном объеме.

2.1.11.

По запросам предоставлять промежуточные и окончательные итоги выполнения Технического задания в форме и сроки, определенные в соответствующем запросе .

2.1.12.

После передачи ПО не изменять и не вмешиваться в работоспособность ПО, в том числе, но не ограничиваясь этим: дизайн, структуру, интерфейсы, функционал, исходный текст и др., без письменного задания , оформленного в соответствии с Договором.

2.1.13.

Передать вместе с ПО всю необходимую документацию на ПО, а также всю необходимую информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования ПО, если характер информации таков, что без нее невозможно использование ПО либо затруднительно.

2.1.14.

Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

2.2.

2.2.1.

Запрашивать у информацию, необходимую для выполнения Технического задания.

2.2.2.

Требовать выплаты вознаграждения, в порядке и сроки, установленные Договором.

2.2.3.

Требовать увеличения сроков исполнения Договора и/или увеличения размера вознаграждения в случае изменения (корректировки) Технического задания после заключения Договора, либо отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке. При этом должен выплатить вознаграждение за созданные промежуточные результаты, а передать права на данные результаты в соответствии с условиями Договора.

2.3.

Обязуется:

2.3.1.

Передавать Техническое задание.

2.3.2.

Выплатить вознаграждение в размере, порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

2.4.

2.4.1.

Проверять надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

2.4.2.

Корректировать Техническое задание в ходе его исполнения, предварительно согласовав такие изменения с .

2.4.3.

В любое время требовать предоставления промежуточных и окончательных итогов выполнения Технического задания.

2.4.4.

При обнаружении в промежуточных или окончательных итогах выполнения Технического задания несоответствия его Техническому заданию или любых нарушений Договора требовать их устранения и исправления в установленный срок.

2.4.5.

Отказаться от оплаты вознаграждения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

2.4.6.

После приёмки результатов исполнения Договора, использовать их по собственному усмотрению в любой форме и любыми не противоречащими законодательству и Договору способами.

Переход исключительных прав

3.1.

Все отчуждаемые исключительные права на ПО, разработанные в рамках выполнения Договора, а равно на составные части, и их элементы, а также иные права на результаты исполнения Договора, которые не являются охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности, принадлежат .

3.2.

Приобретает исключительные права на ПО и иные объекты интеллектуальной собственности, созданные по Договору, включая составные и производные произведения, являющиеся самостоятельными объектами исключительных прав, части ПО, которые имеют самостоятельное значение, иные объекты интеллектуальной собственности. В случае создания в рамках исполнения Договора образцов патентоспособного дизайна (например, промышленного образца) права на получение патентов также будут принадлежать .

3.3.

Момент переходак прав на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в результате исполнения Договора, как по отдельным этапам его выполнения, так и по Договору в целом, наступает в день подписания Акта об исполнении обязательств и отчуждении исключительных прав (Приложение № к Договору).

3.4.

В момент переходак прав на результаты интеллектуальной деятельности, предоставляет по одной заверенной собственноручно копии всех договоров, на основании которых осуществляется создание результатов интеллектуальной деятельности в рамках исполнения Договора, а также документов, подтверждающих их надлежащее исполнение, в том числе подтверждающих уплату вознаграждения за переход прав по указанным договорам (при необходимости). гарантирует подлинность и действительность представляемых документов.

3.5.

Исключительные права на ПО передаются в полном объеме.

3.6.

Не сохраняет за собой право использовать ПО и произведения, входящие в его состав, каким-либо способом или предоставлять аналогичные права на их использование третьим лицам. После передачи исключительных прав гарантирует, что не будет передавать материальные носители, в которых выражено ПО и исключительные права на ПО третьим лицам, не будет публиковать ПО или его части, в том числе в каких-либо изданиях, в блогах, Интернет-сайтах, страницах в социальных сетях в любом виде.

3.7.

Территория действия отчуждаемого в пользу исключительного права не ограничена (весь мир).

3.8.

Срок действия комплекса исключительных прав, передаваемых по Договору равняется всему сроку действия данных прав, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.9.

В случае, если срок действия исключительного права впоследствии будет изменен законодательством Российской Федерации или международными актами, признаваемыми и применяемыми в Российской Федерации, срок действия исключительного права может быть изменен в сторону увеличения или уменьшения, если это будет прямо предусмотрено соответствующими изменениями.

3.10.

Гарантирует, что будет являться единственным правообладателем исключительных прав на ПО и не передаст исключительные права третьим лицам.

3.11.

Гарантирует, что ПО будет разработано его творческим трудом без незаконных заимствований, плагиата и неправомерного цитирования других произведений, в том числе общеизвестных и общедоступных; и что при разработки ПО не будут использоваться результаты интеллектуальной деятельности, созданные или создаваемые для других заказчиков, за исключением случаев, когда такое использование было согласовано Сторонами и не нарушает прав третьих лиц.

3.12.1.

Описание основных характеристик ПО (сервиса) (указывается: тематика, отличительные особенности, особенности построения и назначение, иные сведения, позволяющие идентифицировать ПО).

3.12.2.

Копии надлежаще оформленных документов, подтверждающих наличие (предоставление результатам интеллектуальной деятельности правовой охраны) и использование интеллектуальной собственности без нарушения интеллектуальных прав, если оформил авторское свидетельство, свидетельство о депонировании, Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ или иные документы на интеллектуальную деятельность , спецификации результатов интеллектуальной деятельности и паспорта интеллектуальной собственности в случае, если оформил авторские свидетельства.

Размер вознаграждения

4.1.

Размер вознаграждения по Договору указывается Сторонами в Смете (Приложение № к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

Сроки исполнения договора

5.1.

ПО, разработка которого предусмотрено Договором и соответствующим Техническим заданием, а также исключительные права на ПО, должны быть переданы в сроки, указанные в Смете (Приложение № к Договору).

Порядок сдачи-приемки работ

6.1.

По завершении исполнения Договора, представляет акт, предусмотренный п. 6.1 Договора, в двух экземплярах.

В случае, если Работы выполняются поэтапно, в соответствии с требованиями установленными в Техническом задании, акт, предусмотренный настоящим пунктом, передается также по завершении каждого этапа работ.

6.3.

ПО считается сданным в надлежащем виде, если в течение календарных дней после его получения не предъявит письменных требований о дооформлении в соответствии с требованиями, установленными Договором и Техническим заданием.

6.4.

В случае несоответствия разработанного ПО требованиям, установленным Договором и Техническим заданием, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок ПО. обязан в срок, согласованный с исправить выявленные недостатки.

6.5.

В случае возникновения между Сторонами спора относительно недостатков ПО, Стороны должны привлечь независимого специалиста для оценки недостатков, определения их характера, стоимости их исправления и разрешения спора. Расходы на оплату работ такого специалиста несёт Сторона, аргументы которой такой специалист признает необоснованными. Компания или эксперт, проводящая подобную оценку, выбираются Сторонами совместно.

Ответственность сторон

7.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору и несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.

В случае нарушения интеллектуальных (имущественных и неимущественных) прав третьих лиц ответственность и возмещение убытков, а равно иные негативные последствия таких нарушений возлагаются на .

7.4.

Если во время проверки хода и качества исполнения Договора либо приемки этапа исполнения по Техническому заданию, согласованному Сторонами, станет очевидным, что обязательства не будут выполнены надлежащим образом, может требовать устранения недостатков в установленный срок, а при не устранении их в указанный срок отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке - в части таких работ либо поручить исправление обнаруженных недостатков другому лицу за счет .

7.5.

Если , нарушивший Договор, получил вследствие этого доходы, вправе требовать возмещения, наряду с другими убытками, упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Основания и порядок расторжения договора

8.1.

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.

8.2.

Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение календарных дней со дня получения Стороной такого требования.

8.3.

8.3.1.

Если задерживает выплату вознаграждения за разработку ПО более чем на календарных дней или просрочил выплату вознаграждения за разработку ПО и более раза.

8.3.2.

Если задерживает выплату вознаграждения за отчуждение исключительных прав по Договору более чем на календарных дней или просрочил выплату вознаграждения за отчуждение исключительных прав и более раз.

8.4.

Вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

8.4.1.

Незаконного использования переданных исключительных прав.

8.4.3.

Если не устранил выявленные недостатки, ошибки.

8.4.4.

Если отказывается отчуждать исключительные права на ПО.

8.5.

В случае расторжения Договора по инициативе обязан по его требованию передать ему оплаченные промежуточные результаты работ, включая предусмотренные Договором исключительные права на созданные к моменту расторжения результаты интеллектуальной деятельности.

Разрешение споров

9.1.

Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора не является для Сторон обязательным.

9.2.

Претензионные письма направляются Сторонами нарочно либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанным в разделе Договора.

9.3.

Срок рассмотрения претензионного письма составляет рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

Заключительные положения

10.1.

Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2.

Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3.

Обмен сообщениями и документами, связанными с исполнением Договора, осуществляется как правило в письменной форме, при этом допускается обмен электронными сообщениями при обязательном подтверждении получения сообщения адресатом.

10.4.

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.5.

Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.