Образец бланка отгрузки товара с мебельной фабрике. Договор поставки офисной мебели

Пример № 1

Договор

на поставку мебели

г. Москва «__»__________ __ года

Предприниматель без образования юридического лица _________ действующая на основании Свидетельства ________________ от _______, именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», и …, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику мебель по наименованию, количеству и ценам, согласно бланку заказа, а Заказчик принять и оплатить товар в установленный настоящим договором срок.

2. Порядок расчета и сроки поставки товара.

2.1. Оплата Заказчиком поставляемых товаров производится путем внесения денежных средств в кассу Поставщика, в размере 100%.

2.2. Доставка осуществляется Поставщиком Заказчику в течение ______ рабочих дней со дня поступления денежных средств в кассу Поставщика.

2.3. Поставщик обязуется осуществить поставку мебели Заказчику в упаковке, предусмотренной для товара данного вида и обеспечивающей его сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки.

2.4. Заказчик обязан обеспечить принятие товара, осмотреть его, проверить качество и количество. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется при получении мебели и оформляется актом приемки-передачи.

2.5. Сборка мебели не входит в стоимость поставки и осуществляется по отдельной договоренности за дополнительную плату.

3. Качество товара.

3.1. Качество товара должно соответствовать действующим ГОСТам и ТУ для данной группы товаров. Товар сертифицирован.

3.2. Поставщик обязан заменить недоброкачественный товар в течение 15-ти рабочих дней с момента оповещения его Заказчиком о наличии брака. При обнаружении производственного дефекта Поставщик обязан устранить дефект в течение 15 рабочих дней. Поставщик обязан передать Заказчику товар установленной комплектности, а при нарушении комплектации доукомплектовать товар в течение 15 рабочих дней.

3.3. Гарантийный срок на товар устанавливается производителем.

4. Ответственность сторон.

4.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Форс-мажорные обстоятельства.

5.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы или иных обстоятельств, делающих невозможным полное или частичное выполнение обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, аварий, не поставка железнодорожного или автотранспорта, забастовок, запретных действий Правительства, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. При этом сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна предупредить другую сторону в течение 3-х календарных дней по телефону, а также письменно по почте с уведомлением.

6. Срок действия договора.

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента полного выполнения обязательств по данному договору.

6.2. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Реквизиты сторон:

Поставщик: Заказчик:

Подписи сторон:

Пример № 2

ДОГОВОР№ ____

поставкимебели

г.Казань__________________ 20 __ г.

ООО «Мебель-Лайн» , именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Виноградова Е.В ., действующего на основании Устава , с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________________, действующего на основании Устава , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1. Поставщик передает, а Покупатель принимает и оплачивает мебель (далее «Товар») в количестве и ценам, согласованными между сторонами непосредственно перед поставкой и указанной в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Товар предназначен для хозяйственных целей Покупателя (перепродажи), т.е. не для конечного потребления.
    2. Срок поставки товара составляет календарный месяц после оплаты суммы договора, указанной в п.2.2 настоящего договора, на расчетный счет Поставщика, при этом у Покупателя имеется право досрочной поставки Товара, в случае наличия Товара на складе организации-изготовителя или его ускоренного производства.
  2. СУММА ДОГОВОРА
    1. Цена единицы Товара указывается в счете на оплату Товара и спецификации. Изменение цены на Товар в течение срока действия договора и поставки товара — не допускается.
    2. Общая сумма поставки по настоящему договору составляет _________________ руб. (___________________________________________________________________ рублей).
  3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА
    1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать стандартам и техническим условиям ГОСТ, подтвержденным сертификатом соответствия, выдаваемым организацией — изготовителем, или представленным образцам, техническая спецификация которых будет являться неотъемлемой частью настоящего договора.
    2. Соответствие качества Товара, его упаковки и маркировки должно быть подтверждено следующими документами:
  • Сертификатом соответствия, выдаваемым государственной компетентной организацией страны происхождения Товара (Госстандарт РФ) на каждую партию Товара, в котором указывается:

а) полное наименование Товара в соответствии с технической документацией;

б) фактические показатели качества Товара, ее упаковки и маркировка;

в) срок действия сертификата и т.д.

  • Санитарным и другим сертификатам в соответствии с императивными нормами страны происхождения Товара (Государственной санитарно-эпидемиологической службой РФ) .
  1. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
    1. Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика до адреса Покупателя, указанного в п.12.2 настоящего договора.
    2. Стоимость доставки товара уже включена в цену договора, указанного в п. 2.2 настоящего договора.
  2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
    1. Обязанности Поставщика:
      1. Доставить и произвести сборку (по договоренности) Товара по заявке предоставленной Покупателем перед поставкой;
      2. Передать одновременно с Товаром непосредственно Покупателю следующие документы:

а) свидетельство о происхождении Товара (в случае страны происхождения иностранного государства) ;

б) сертификат соответствия и \ или другие сопроводительные документы (гигиенический сертификат и т.п.);

5.1.3. Нести все расходы, связанные с доставкой Товара согласно п. 4 настоящего договора, до момента подписания сторонами расходной накладной на получение товара Покупателем.

5.1.4.Обязательства Поставщика по срокам поставки, количеству, качеству Товара считаются выполненными с момента подписания без замечаний расходной накладной на получение товара Покупателем.

5.2.Обязанности Покупателя:

5.2.1. При отсутствии обоснованных претензий к Поставщику принять Товар в течение 3 (трех) дней с момента его поступления в адрес Покупателя, указанного в п.12.2 настоящего договора, по количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (расходную накладную и т.п.);

5.2.2. В случае обоснованного отказа Покупателя от переданного Поставщиком товара, Покупатель обязан обеспечить сохранность этого Товара (ответственное хранение) за свой счет. Поставщик обязан вывести Товар, принятым Покупателем на ответственное хранение, или распорядится им в разумный срок (не более 1 недели) .

5.3. Право собственности на купленный Товар переходит к Покупателю с момента подписания расходной накладной. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  1. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
    1. Оплата Товара по настоящему договору производится безналичным путем на расчетный счет Поставщика, указанного в п.12.1 настоящего договора в течение срока действия договора, указанного в п.10 настоящего договора.
    2. В случае если предоплата за Товар не поступает на расчетный счет Поставщика от Покупателя в течение срока действия договора, указанного в п.10 настоящего договора, договор теряет юридическую силу и соответственно все обязательства, принятые настоящим договором между Покупателем и Поставщиком – не исполняются.
  2. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

7.1. В случае передачи некомплектного Товара, Покупатель вправе по собственному выбору потребовать от Поставщика:

  • соразмерного уменьшения покупной цены и возврата излишней уплаченной суммы по договору;
  • доукомплектования Товара в разумный срок (в течение 1 недели);
  • потребовать замены некомплектного Товара на комплектный.

7.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или бракованных элементов товара по вине организации-изготовителя, Поставщик обязан без промедления заменить некачественный Товар или бракованные элементы качественным.

7.3. В случае нарушения ассортимента поставки Товара по сравнению с указанным в заявке, Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество Товара в ассортименте, предусмотренного в заявке.

7.4. Транспортные расходы по возврату некачественного Товара выполняются за счет Поставщика.

7.5. При необоснованном отказе от приемки Товара, Покупатель возмещает Поставщику убытки в виде прямого ущерба.

7.6. Помимо ответственности, предусмотренной пунктами 7.1.-7.5., стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

  1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
    1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямым или косвенным проявлением, например, наводнением, пожаром, землетрясением, эпидемией, военным конфликтом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иного административного вмешательства со стороны государства, или каких-либо других постановлений, административных ограничений или иных объективных обстоятельств вне разумного контроля сторон, оказывающих влияние на выполнение обязательств по настоящему договору, сроки исполнения этих обязательств соразмерно отдвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или его части, которая подлежит выполнению после наступления указанных обстоятельств.
    2. Стороны должны немедленно письменно уведомить друг друга о начале и окончании этих обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.
    3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору.
    4. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены документом компетентного органа.
    5. Если обстоятельства, указанные в п.8.1. будут продолжаться более чем 2 (два) месяца, стороны должны определиться по дальнейшему исполнению обязательств по настоящему договору, подписав соответствующее дополнительное соглашение, или по требованию любой из сторон настоящий договор подлежит прекращению. В случае прекращения настоящего договора, стороны определяют отдельным соглашением порядок расчетов за уже исполненные обязательства.
  2. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
    1. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров.
    2. В случае если стороны не могут прийти к согласию в порядке, предусмотренном п.9.1, все споры и разногласия по настоящему договору решаются в арбитражном суде РТ в соответствии с законодательством РФ.
  3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями сторон и действует в течение 7 (семи) календарных дней.

  1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
    1. 11.1.Изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами дополнительным соглашением.
    2. 11.2.Договор может быть расторгнут:
      1. по соглашению сторон;
      2. по обстоятельствам, указанным в пункте 8.1. настоящего договора.
    3. 11.3.Одностороннее расторжение договора не допускается.
    4. 11.4.Допускается перемена лиц в обязательстве (в том числе частичная) только с письменного согласия сторон.
    5. 11.5.Вся информация, полученная в ходе реализации настоящего договора, включая информацию о финансовом положении сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, как в период действия настоящего договора, так и по окончании срока его действия.
Образец (Примерный). Договор поставки мебели

ДОГОВОР N _______
поставки мебели

Г. __________________
"___"_________ 200_ г.

Именуем____ в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и ______________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется разместить заказ на изготовление, доставить и передать в собственность Заказчику мебель, изготовленную в соответствии с параметрами заказа, а Заказчик обязуется принять и оплатить вышеупомянутую мебель.
2. ПАРАМЕТРЫ ЗАКАЗА

2.1. Для осуществления заказа сторонами используется конкретная модель мебели базового названия. Затем в элементы модели базового названия могут быть внесены изменения по письменному согласованию сторон. Оформление комплектации производится путем составления Спецификации из отдельных элементов (Приложение N 1 к настоящему Договору) с проставлением даты согласования и подписей сторон. Окончательным считается вариант Спецификации с более поздней датой, если сторонами письменно не установлено иное. 2.2. Общий вид, расположение и компоновка заказанной мебели фиксируются сторонами в эскизе (Приложение N 2 к настоящему Договору) с проставлением даты согласования и подписей сторон. Окончательным считается вариант Спецификации с более поздней датой, если сторонами письменно не установлено иное.
3. СТОИМОСТЬ МЕБЕЛИ И УСЛУГ ПОСТАВЩИКА

3.1. Общая сумма Договора в соответствии со Спецификацией составляет рублевый эквивалент __________________ долл. США. 3.2. Стоимость мебели составляет рублевый эквивалент ______________ долл. США.
3.3. Стоимость услуг Поставщика по размещению заказа на изготовление и по доставке мебели на склад Поставщика в г. ___________ составляет рублевый эквивалент ___________ долл. США.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА ПО ОПЛАТЕ

4.1. Заказчик осуществляет предоплату в размере ___% стоимости мебели и ___% от стоимости услуг Поставщика по п.п. 3.2, 3.3 настоящего Договора в день подписания настоящего Договора. 4.2. Оставшиеся __% от стоимости мебели и __% от стоимости услуг Поставщика по п.п. 3. 2, 3.3 настоящего Договора Заказчик оплачивает Поставщику в течение _______ дней с момента извещения Поставщиком Заказчика о прибытии мебели на склад Поставщика в г. ________________.
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

5.1. Поставщик осуществляет доставку заказанной мебели на свой склад в г. ________________ в срок не позднее ______ рабочих дней со дня составления окончательного варианта Спецификации по п. 2.1 (при условии предоплаты в соответствии с п. 4.1 настоящего Договора). 5.2. Поставщик письменно или телеграммой извещает Заказчика о доставке мебели на свой склад в г. _______________.
6. ДОСТАВКА ПО АДРЕСУ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Поставщик окажет услугу по доставке мебели по адресу Заказчика в г. ______________ не позднее ______ рабочих дней с момента оплаты Заказчиком стоимости этой доставки при условии достижения согласия о стоимости этой услуги.
7. СБОРКА И УСТАНОВКА МЕБЕЛИ

7.1. Поставщик окажет услугу по сборке и установке мебели по адресу Заказчика в г. ___________________ не позднее _________ рабочих дней с момента оплаты Заказчиком стоимости этой сборки и установки при условии достижения согласия сторон о стоимости этой услуги.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае нарушения Поставщиком сроков, предусмотренных в п. 5.1 настоящего Договора, Поставщик выплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку в размере ___% от суммы предоплаты. 8.2. В случае, если доставка мебели на склад Поставщика произведена своевременно, а Заказчик, извещенный Поставщиком, не выполнил свои обязательства по п. 4.2, Заказчик выплачивает Поставщику за каждый день просрочки неустойку в размере ___% от недоплаченной по п. 4.2 суммы. В случае, если Заказчик не выполнит свои обязательства по п. 4.2 в течение _______ дней, исчисление неустойки прекращается, а Поставщик вправе реализовать мебель по своему усмотрению. При этом Поставщик возвращает Заказчику сумму предоплаты за вычетом суммы неустойки по настоящему пункту. В случае, если Заказчик потребует от Поставщика вернуть сумму своей предоплаты по п. 4.1 настоящего Договора (после осуществления предоплаты), Поставщик возвращает Заказчику сумму предоплаты за вычетом неустойки в размере ___% от общей суммы Договора, предусмотренной п. 3.1 настоящего Договора. 8.3. В случае достижения сторонами соглашения о доставке по адресу Заказчика по п.п. 6. 1 и 9.2 или по сборке и установке по п.п. 7.1 и 9.3 Поставщик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки _____________ от стоимости услуги. 8.4. В случае, если доставка по п. 5.1 осуществлена своевременно, но какая-либо из позиций Спецификации (несколько позиций) оказалась с механическими повреждениями или не соответствующей Спецификации, Поставщик обязуется произвести ее замену за свой счет в течение __________ рабочих дней со дня составления отметки в Спецификации в графе "изменения" о необходимости замены. В случае превышения этого срока Поставщик за каждый день просрочки выплачивает Заказчику неустойку в размере ____% от стоимости услуги по п. 3.3 настоящего Договора. 8.5. В случае если стороны не придут к согласию, материалы по данному конфликту передаются для его разрешения в Арбитражный суд г. ___________.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Сроки, предусмотренные настоящим Договором, автоматически продлеваются на время национальных праздников и каникул изготовителя и Поставщика, а также на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. 9.2. Стоимость услуги по доставке по адресу Заказчика согласована в размере рублевого эквивалента ________ долл. США. Предоплата ___% (_______________). 9.3. Стоимость услуг по сборке и установке мебели согласована в размере рублевого эквивалента _______________ долл. США. Предоплата ___% (_________). Сдача услуг фиксируется актом. 9.4. В случае, если Заказчик не воспользуется возможностью предоставления услуг Поставщиком по п.п. 6.1 и 9.2 настоящего Договора, Заказчик обязан самостоятельно вывезти мебель со склада Поставщика в г. _________________ в течение _______ дней с момента его извещения Поставщиком по п. 5.1. По истечении этого срока Поставщик снимает с себя ответственность за дефекты, возникшие в процессе хранения. 9.5. Приемка по количеству осуществляется путем записи о доставке в каждой позиции Спецификации (п. 2.1 настоящего Договора) с проставлением даты приемки и подписей сторон. Если позиция не доставлена, то дата не проставляется, делается запись "не доставлено" и проставляются подписи сторон. Если позиция доставлена, но оказалась с механическими повреждениями или не соответствует Спецификации (п. 8.4 настоящего Договора), то делается отметка о необходимости замены в Спецификации (Приложение N 1). 9.6. Претензии по качеству доставленной мебели в виде отметки о необходимости замены в Спецификации (Приложение N 1) могут быть предъявлены в течение ______ дней с момента передачи мебели Заказчику. 9.7. Поставщик оставляет за собой право досрочной поставки.

10. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ. 11.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны. 11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями сторон. 11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: ____________________________________________________________

Заказчик: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: _______________/__________________

Поставщик:_______________/__________________

Проект договора

Договор поставки офисной мебели № ______

г. Москва « » 2012 г.

_______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) , именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице___________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, далее именуемый «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется доставить, собрать и установить в помещениях Покупателя, расположенных по адресу: г. Москва, ш. Перовское, дом.1, офисную мебель (далее по тексту – «Мебель»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Мебель в соответствии с условиями Договора.

1.2. Поставка Мебели будет осуществляться согласно Спецификации на поставку Мебели, далее – «Спецификация» (Приложение к Договору).

2. ЦЕНА МЕБЕЛИ И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ 1

2.1. Цена Мебели составляет сумму в размере _______________(________________) рубля, включая НДС 18%.

2.2. Цена Мебели включает в себя общую стоимость Мебели согласно Спецификации, стоимость упаковки с последующим вывозом, доставки, выгрузки, сборки, установки и, при необходимости, хранения Мебели на складе Поставщика согласно п. 4.2 Договора, а также иные расходы, связанные с исполнением Договора. Цена Мебели, указанная в п.2.1, является фиксированной для настоящего Договора и никакие другие компенсационные выплаты не должны быть произведены Поставщику независимо от причины, по которой будут понесены затраты.

2.3. Покупатель производит оплату цены Мебели в следующем порядке:

2.3.1. Первый платеж в качестве аванса в размере 50% (пятьдесят процентов) от цены Мебели, указанной в Спецификации, что составляет сумму в размере ____________ (________) рублей, включая НДС 18%, будет произведен Покупателем после подписания Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Покупателем счета Поставщика.

2.3.2. Второй платеж в размере 50% (пятидесяти процентов) от цены Мебели, указанной в Спецификации, что составляет сумму в размере ______________ (__________) рублей, включая НДС 18%, будет произведен Покупателем после доставки, сборки и установки Мебели в помещениях, выбранных Покупателем для доставки и установки Мебели (далее – «Площадка») в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Покупателем счета Поставщика с приложением подписанной Сторонами товарной накладной на Мебель.

2.4. Датой платежа считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета Покупателя.

3. УПАКОВКА МЕБЕЛИ

Мебель поставляется в фирменной упаковке Поставщика, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке, погрузке и выгрузке, а также в период хранения.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ДОСТАВКИ, СБОРКИ, УСТАНОВКИ И ПРИЕМКИ МЕБЕЛИ

4.1. Поставщик доставляет Мебель на Площадку в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Договора. В случае просрочки Покупателем платежа согласно п.2.3.1 Договора срок доставки Мебель на Площадку увеличивается соразмерно этой просрочке.

В день доставки Мебели на Площадку Поставщик производит ее сборку.

4.2. В случае неготовности Площадки Покупателя Поставщик обязуется за свой счет нести расходы по хранению Мебели на своем складе, но не более 3 (трёх) месяцев с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя о неготовности Площадки. По истечении указанного срока Стороны обязуются подписать дополнительное соглашение об условиях дальнейшего хранения Мебели.

4.3. Поставщик соглашается с тем, что на Площадке во время сборки и установки Мебели одновременно могут выполняться другие виды работ, которые не препятствуют выполнению сборки Мебели. В таких случаях Стороны должны до начала работ по сборке и установке Мебели согласовать оптимальный график работ.

4.4. После сборки и установки Мебели Поставщик своими силами и за свой счет производит уборку Площадки и вывоз упаковки, при необходимости ее утилизацию, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты сборки и установки Мебели.

4.5. По окончании сборки и установки Мебели в течение 3 (трех) дней Стороны обязаны провести приемку Мебели, что подтверждается подписанием товарной накладной на Мебель или в случае обнаружения дефектов, некомплектности или несоответствия Мебели/ отдельных частей Мебели Спецификации (далее – «дефекты»), Стороны указывают все дефекты в Акте обнаружения дефектов, в котором определены условия, в том числе, способ и сроки (не превышающие срок поставки Мебели по Договору), необходимые Поставщику для их устранения. Поставщик обязан своими силами и за свой счет вывезти с Площадки дефектную Мебель/дефектные части Мебели по требованию Покупателя после доставки недостающей Мебели или замены дефектных или несоответствующих Спецификации частей Мебели надлежащего качества в соответствии со сроками, указанными в Акте обнаружения дефектов. После устранения дефектов/недопоставки Стороны указывают соответствующее в Акте обнаружения дефектов.

4.6. Датой поставки Мебели считается дата подписания товарной накладной.

4.7. Право собственности на Мебель, а также риск случайной порчи, утраты или повреждения Мебели переходит к Покупателю после подписания Сторонами товарной накладной.

4.8. Поставщик вправе привлекать за свой счет третьих лиц для доставки и выполнения работ по сборке и установке Мебели. При этом Поставщик несет перед Покупателем ответственность за действия, бездействие, ошибки и упущения третьих лиц.

5. КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ И ГАРАНТИИ

5.1. Поставщик гарантирует:

    надлежащее качество Мебели и её соответствие требованиям и стандартам, существующим в Российской Федерации для данного вида товара на момент поставки; соответствие размеров, цвета, комплектности Мебели Спецификации;
    надлежащее качество работ по сборке и установке Мебели.

5.2. На всю Мебель устанавливается гарантийный срок 2 (два) года. Гарантийный срок на Мебель (далее – «гарантийный срок») исчисляется с даты подписания Сторонами товарной накладной. Поставщик гарантирует производство Мебели, указанной в Спецификации, в течение всего гарантийного срока.

5.3. В случае если в течение гарантийного срока, указанного в п. 5.2 Договора, будут обнаружены дефекты, Покупатель в письменном виде (в форме заявления) сообщает Поставщику об обнаруженных дефектах.

5.4. Получив заявление Покупателя, Поставщик должен принять решение о ремонте или замене дефектной Мебели/дефектных частей Мебели и сообщить о нем Покупателю в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения заявления. Если Поставщик не дал ответа в названный срок, такое заявление считается признанным Поставщиком и принятым в работу.

5.5. Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты или заменить дефектную Мебель/ дефектные части Мебели в следующие сроки:

5.5.1. Срок ремонта Мебели без замены на новые детали не должен превышать 1 (одного) рабочего дня с даты направления Поставщику заявления Покупателя.

5.5.2. Срок ремонта Мебели с заменой неисправных деталей на новые составляет не более 4 (четырех) рабочих дней с даты направления Поставщику заявления Покупателя. Данное условие по срокам не распространяется на массовый производственный дефект, выявленный после приема-передачи Мебели. Если срок ремонта превышает 4 (четыре) рабочих дня, на время ремонта предоставляется временная мебель.

5.5.3. В случае непригодности к ремонту дефектной Мебели/дефектных частей Мебели срок замены дефектной Мебели/дефектных частей Мебели на новую оговаривается Сторонами, но не превышает стандартного срока производства, доставки, установки и составляет 30-40 рабочих дней с даты направления Поставщику заявления Покупателя с предоставлением на время замены временной мебели.

5.6. Гарантии не распространяются на случаи возникновение дефектов после приема-передачи Мебели вследствие небрежного обращения Покупателя с Мебелью, включая случаи умышленной поломки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

6.2. При нарушении сроков платежей, установленных Договором, Поставщик оставляет за собой право начислить, а Покупатель обязуется уплатить Поставщику неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы просроченного платежа.

6.3. При нарушении сроков доставки и установки Мебели, указанных в разделе 4 Договора, Покупатель оставляет за собой право начислить, а Поставщик обязуется уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от цены каждой не доставленной и/или не установленной в срок позиции Мебели, указанной в Спецификации, за каждый день просрочки, но не более 10% от цены этой позиции.

6.4. При нарушении сроков, предусмотренных п. 5.5 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,3% от цены неотремонтированной или не заменённой в срок дефектной Мебели за каждый день просрочки, но не более 10 % от этой цены.

6.5. Неустойка подлежит оплате в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения требования о ее уплате. Данное требование должно быть оформлено в письменном виде и отправлено по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

6.6. Датой признания неустойки Стороной, нарушившей договорные обязательства, считается дата фактического получения другой Стороной денежных средств, перечисленных в связи с уплатой неустойки.

6.7. Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 2 (двух) календарных дней письменно известить другую Сторону о начале и прекращении указанных обстоятельств.

7.3.Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 2 (двух) месяцев, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор при условии уведомления другой Стороны о своих намерениях за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора и произвести взаиморасчеты за 5 (пять) календарных дней до даты расторжения Договора.

7.4. Если Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, не уведомила другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в порядке, предусмотренном пунктом 7.2 Договора, такая Сторона утрачивает право ссылаться на действие вышеуказанных обстоятельств в случае неисполнения своих обязанностей по Договору, если только обстоятельства непреодолимой силы не оказались помехой для уведомления.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. В случае если Стороны не смогли разрешить споры путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.3. Все уведомления составляются Сторонами в письменной форме и направляются по следующим адресам:

Поставщик:

Адрес: Российская Федерация, 119121

Тел.: +7 (4Факс: + 7 (4

8.4. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении своих адресов, номеров телефонов и факсов.

9. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут Сторонами в период его действия на основе взаимного согласия или по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9.2. Любые соглашения Сторон по расторжению или изменению Договора имеют силу в том случае, если они совершены в письменном виде и подписаны должным образом уполномоченными представителями Сторон.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

10.3. Все извещения между Сторонами должны быть выполнены в письменной форме. Выполненными в письменной форме также считаются те извещения, которые переданы по факсу с подтверждением о получении.

10.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 1 (один) экземпляр для Покупателя и 1 (один) экземпляр для Поставщика.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложение. Спецификация на поставку мебели.

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

____________________/ ________ /

 ДОГОВОР ПОСТАВКИ г. Екатеринбург _____________________ 201_ г. ____________________________ _____________, в лице ____________________________ именуемый в дальнейшем "Поставщик", действующий на основании Свидетельства c одной стороны, и _________________________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице директора _______________ действующей на основании __________________________, с другой стороны, и именуемые вместе "Стороны", заключили договор о нижеследующем: 1. Предмет договора Поставщик обязуется передать Покупателю мягкую мебель, изготовленную Поставщиком именуемую далее Товар в ассортименте, количестве, по цене и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Покупатель обязуется принять Товар, оплатить его в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. Покупатель гарантирует, что приобретает Товар по настоящему договору для осуществления предпринимательской деятельности продажа товара через свою торговую сеть (салон магазин). Поставщик поставляет Товар на основании моделей товаров находящихся в производстве Поставщика. Поставка Товара осуществляется на основании договоренностей о сроках поставки, цена, количество, наименование, комплектация Товара и иным условиям согласованных сторонами в письменном виде - Спецификации на поставку. Спецификации являются неотъемлемой частью настоящего договора. 2. Цена товара 2.1.Цена Товара договорная. Стоимость единицы Товара, общая стоимость Товара согласовывается предварительно перед каждой поставкой между Сторонами и указывается в Спецификации. 2.2. Цена товара включает стоимость Товара и упаковки, технического паспорта. 3.Порядок расчетов 3.1. Покупатель обязан произвести оплату Товара согласованного в Спецификации на основании выставленных Поставщиком счетов на оплату при условии 100 % предоплаты в следующем порядке: 3.1.1. Покупатель оплачивает 50% стоимости Товара в срок 5 (пять) календарный день с момента получения счета от Поставщика. В случае неоплаты в указанный срок счет считается недействительным. 3.1.2. Покупатель оплачивает оставшиеся 50% стоимости партии Товара за 5(пять) календарных дней до даты поставки Товара указанной в Спецификации. 3.2. Покупатель считается исполнившим свои обязательства по оплате товара и внесению других платежей по настоящему Договору, на дату зачисления всей суммы платежа на расчетный счет Продавца. 4. Условия и порядок поставки 4.1. Предварительно перед каждой поставкой Товара Покупатель и Поставщик согласовывают условия поставки: модель Товара, ассортимент, наименование используемой при изготовлении Товара ткани, описание компоновки тканью частей товара, угол поворота, дата поставки, способ (условия) поставки, цена, количество и иные необходимые условия. Указанные условия указываются в Спецификации, которая должна быть подписана Сторонами. 4.2. Товар передается-принимается на основании товаросопроводительных документов. При отгрузке Товара товаросопроводительные документы на Товар, подписанные Поставщиком, а также технический паспорт направляются Покупателю вместе с Товаром. Момент передачи Товара Стороны оформляют актом передачи Товара, счет фактурой. 4.3. Поставщик поставляет Покупателю Товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, при условии бережного с ним обращения. Упаковка Товара предназначена исключительно для перевозки Товара. Товар в данной упаковке может хранится, не более 5 (пяти) суток с момента поставки при соблюдении температурного режима не менее +10 и не более +20 градусов по Цельсию. 4.4. Условия поставки согласовываются сторонами в Спецификации. 4.5. При самовывозе Товара Покупателем (в том числе перевозка транспортной компании нанятой Покупателем), обязательства Поставщика по срокам поставки считаются выполненными, право собственности переходит к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю (в том числе перевозчику - транспортной компании). Товар забирает Покупатель со склада Поставщика г. Екатеринбург ул. Сибирский тракт 57. 4.6. Если доставка осуществляется силами и средствами Поставщика (в том числе перевозка транспортной компании нанятой Поставщиком) обязательства Поставщика по срокам поставки считаются выполненными, право собственности переходит к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю на склад или иное согласованное место передачи Товара. 4.7. Оплату расходов по поставке Товара в случаях предусмотренных п.4.6. полностью несет Покупатель и обязан оплатить транспортные расходы Поставщика в срок 3 (три) календарных дня с момента получения счета на оплату транспортных расходов. 4.8. Проверка качества, количества Товара происходит в момент передачи Товара от Поставщика к Покупателю, Покупатель обязан принять Товар по качеству, количеству, ассортименту, комплектности и отразить имеющиеся недостатки в акте приема передачи Товара. Отсутствие в акте приема передачи ссылки на недостатки свидетельствует о передаче Товара Покупателю полностью соответствующего условиям настоящего договора. После подписания акта приема передачи претензии по качеству, количеству, ассортименту, комплектности Поставщиком не принимаются. 5. Права и обязанности сторон 5.1. Поставщик обязан: 5.1.1. Упаковать Товар и загрузить Товар в транспорт Покупателя; 5.1.2. Передать Покупателю Товар надлежащего качества, с оформленными товаросопроводительными документами. 5.1.3. Выполнять обязательства предусмотренные настоящим договором. 5.2.Поставщик имеет право: 5.2.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств Покупателем. 5.2.2. В случае нарушения (в том числе не выполнения оплаты в полном объеме) Покупателем обязанности предусмотренной п. 3.1., 3.1.1., 3.1.2. настоящего договора Поставщик вправе отказаться от поставки Товара Покупателю полностью или приостановить поставку до выполнения Покупателем обязательств по оплате товара. 5.3.Покупатель обязан: 5.3.1. Принять Товар от Поставщика в соответствии с датой поставки; 5.3.2. Оплатить поставляемый Товар с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных настоящим договором. 5.3.4. Для получения Товара предоставить своего представителя с надлежаще оформленными полномочиями доверенностью (в том числе с правом получения товара, оформления и подписания акта приема передачи Товара). 5.3.5. Информировать последующих покупателей о сроках действия гарантии (п.6.2. договора) в письменном виде. 5.3.6. Выполнять обязательства предусмотренные настоящим договором. 5.4. Покупатель имеет право: 5.4.1.Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору. 6. Качество, технические условия товара. Гарантийные обязательства Поставщика 6.1. Товар будет произведен "Поставщиком", по качеству, внешнему виду, габаритным размерам, способу трансформации, должен соответствовать образцу мебели выпускаемому "Поставщиком", а также Товар должен соответствовать предъявляемому к изготовлению мягкой мебели межгосударственному стандарту ГОСТ 19917-93 "Мебель для сидения и лежания". 6.2. На Товар Поставщиком установлен гарантийный срок эксплуатации товара мебель для общественных помещений, офисных, торговых и иных используемых в предпринимательских и иных целях не для личных нужд покупателей физических лиц 12 (двенадцать) месяцев. Товар мебель бытовая используемая для личных нужд покупателя (физические лица) не связанная с осуществлением предпринимательской деятельности 18 (восемнадцать) месяцев. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи Товара Покупателю. 6.3. Устранение недостатков Товара возникших по вине Поставщика происходит в течение гарантийного срока за счет Поставщика в течение до 45 (сорок пять) календарных дней с момента получения Товара по адресу Поставщика г. Екатеринбург ул. Сибирский тракт 7. Ответственность сторон 7.1. За нарушение сроков поставки Поставщик платить Покупателю неустойку в размере 0,5% от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки до момента выполнения обязательств. 7.2. За нарушение сроков оплаты Товара предусмотренных настоящим договором Покупатель платит Поставщику неустойку в размере 0,5% от стоимости Товара за каждый день просрочки до момента выполнения обязательств. 7.4. За нарушение сроков получения Товара Покупатель оплачивает Покупателю расходы по хранению Товара в размере 0,5% о стоимости Товара за каждый день просрочки до момента выполнения обязательств. 8. Общие положения 8.1. По инициативе любой из Сторон может производиться сверка расчетов за поставленный Товар. 8.2. В случае изменений: наименования организации, юридического или почтового адреса, фактического месторасположения, финансового состояния-Стороны обязаны незамедлительно известить друг друга. 8.3. Все устные, письменные, в том числе направленные посредством электронной связи договоренности с момента подписания настоящего договора утрачивают силу и стороны не вправе ссылаться на данные договоренности. 8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 8.5. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, решаются путем переговоров. В случае, если Стороны не пришли к согласию, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. 8.6. Предусмотренная настоящим договором Спецификация оформляется письменно и может быть подписана Сторонами путем обмена Спецификации посредством телефаксовой связи или электронной связи по тел. номеру электронному адресу, указанному в настоящем договоре и принимается сторонами к выполнению. 8.7. Счет на оплату Товара, расходов по поставки Товара может быть направлен Покупателю посредством телефаксовой связи или электронной связи по тел. номеру электронному адресу, указанному в настоящем договоре подлежит оплате Покупателем. 8.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны и вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение одного года. Настоящий договор может быть заключен Сторонами путем обмена договором посредством телефаксовой связи по телефонному номеру, указанному в настоящем договоре. 8.9. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или по инициативе любой Стороны с уведомлением другую Сторону в срок за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 8.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны при его исполнении руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 9. Реквизиты, подписи сторон Поставщик: _______________________ Покупатель: _________________________________/____________/ ____________________________/_________________/

Бланк документа «Договор поставки офисной мебели» относится к рубрике «Договор поставки товаров, продукции». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.

Договор поставки офисной мебели

г. [вписать нужное] [число, месяц, год]

[Полное наименование организации, предприятия, индивидуального предпринимателя], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [указать документ, удостоверяющий полномочия или личность, его реквизиты], именуемое(ый) в дальнейшем "Поставщик", и [полное наименование организации, предприятия, индивидуального предпринимателя], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [указать документ, удостоверяющий полномочия или личность, его реквизиты], именуемое в дальнейшем "Покупатель", вместе именуемые "Стороны", заключили Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется в обусловленный договором срок поставить и собрать офисную мебель (Товар) производства [вписать нужное] в собственность Покупателя для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить поставленную офисную мебель в порядке, предусмотренном Договором.

1.3. Поставщик подтверждает, что офисная мебель принадлежит ему на праве собственности, не обременена правами третьих лиц, не состоит под запрещением или арестом.

2. Качество, ассортимент, количество, упаковка поставляемого товара

2.1. Поставщик передает Покупателю офисную мебель, соответствующую стандартам и техническим условиям, подтвержденным сертификатом качества, выдаваемым изготовителем, или представленным образцам, техническая спецификация которых будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Наименование, ассортимент, количество, цена Товара определяются в счете, который выписывается на основании заявки Покупателя, согласованной с Поставщиком. Цена указывается в счете в соответствии с прайс-листом, утвержденным Поставщиком и действующим на момент получения заявки от Покупателя.

2.3. Наименование, ассортимент, количество, цена единицы Товара, а также итоговая стоимость партии указывается в накладной.

2.4. Упаковка офисной мебели должна исключить порчу на период поставки до приемки ее Покупателем в собранном виде.

3. Порядок, сроки и условия поставки

3.1. Поставка офисной мебели осуществляется в срок, указанный в заявке Покупателя по каждой отдельной партии.

3.2. В случае недопоставки количество недопоставленного Товара подлежит допоставке со следующей партией.

3.3. Поставка Товара в адрес Покупателя осуществляется Поставщиком [вид транспорта, условия транспортировки].

3.4. Погрузка, разгрузка офисной мебели, в случае необходимости подъем на этажи, осуществляются силами Поставщика за счет собственных средств.

3.5. При отгрузке Товара Покупателю все комплекты должны быть осмотрены Покупателем или уполномоченным представителем Покупателя в месте их отгрузки, в том числе Покупателем должно быть проверено соответствие офисной мебели условиям настоящего Договора, сведениям, указанным в товарной накладной на данный Товар, а также количество, качество, ассортимент и упаковка Товара. При обнаружении недостатков во время отгрузки Товара, несоответствий условиям настоящего Договора и сведениям, указанным в товарной накладной на данный Товар, Покупатель уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате части поставленного Товара Поставщику в письменной форме Акт о возврате товаров.

3.6. В случае невыполнения правила, предусмотренного пунктом 3.5. настоящего Договора, Поставщик вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Покупателя о передаче ему недостающего количества Товара, замене не соответствующего условиям Договора о качестве или ассортименте, об устранении недостатков Товара, о доукомплектации или о замене некомплектного Товара комплектным.

3.7. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке офисной мебели, если доставил ее в место и в сроки, указанные Покупателем, а также в результате приемки собранной офисной мебели Покупателем установлено соответствие количества, качества, ассортимента Товара, указанного в заявке.

4. Стоимость и порядок расчетов

4.1. Цена единицы Товара определяется Поставщиком в утвержденном прайс-листе, действующем на момент получения заявки от Покупателя, и отражается в счете, накладной с учетом НДС.

4.2. Цена единицы офисной мебели включает налоги и сборы, другие обязательные платежи, стоимость доставки, погрузо-разгрузочные работы, сборку офисной мебели, а также стоимость упаковки.

4.3. Стоимость упаковки Товара включена в стоимость поставляемой продукции.

4.4. Оплата каждой поставленной партии производится Покупателем в течение [указать период] со дня поставки Товара Покупателю.

4.5. Оплата производится на основании [счетов, счетов-фактур, накладных и т. д.], выставленных Поставщиком.

4.6. Оплата Товаров производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Поставщика.

4.7. Датой оплаты считается дата [дата приема банком Покупателя платежных документов к исполнению, поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика].

5. Переход права собственности

5.1. Риск случайной гибели или порчи Товара переходит к Покупателю с момента приемки Товара Покупателем или его представителем и подписания Сторонами товарно-транспортных накладных.

5.2. Право собственности на поставленные Товары переходит к Покупателю в момент [вписать нужное].

6. Обязанности Сторон

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Согласовать с Покупателем цветовую гамму поставляемой офисной мебели.

6.1.2. Поставлять Покупателю офисную мебель надлежащего качества, в соответствии с ассортиментом, количеством, техническими характеристиками, размерами и другими требованиями, предусмотренными в заявке, поступившей от Покупателя, на условиях настоящего Договора.

6.1.3. Выполнить работы по сборке поставленной офисной мебели в установленные Договором сроки.

6.1.4. При производстве работ по сборке мебели соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.

6.1.5. Одновременно с поставкой Товара передать Покупателю необходимую документацию.

6.1.6. Нести гарантийные обязательства, предусмотренные Договором.

6.1.7. Передать Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц.

6.2. Покупатель обязан:

6.2.1. Согласовать с Поставщиком цветовую гамму офисной мебели.

6.2.2. Обеспечить своевременную приемку и проверку поставленнойофисной мебели по ассортименту, количеству, качеству в течение [указать период].

6.2.3. Без промедления сообщить Поставщику об обнаруженных недостатках поставленного товара.

6.2.4. Произвести оплату Товаров в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

7. Гарантийное обслуживание

7.1. После отгрузки и сборки мебели предоставляется гарантийное обслуживание с бесплатной заменой вышедшей из строя мебели или ее деталей.

7.2. Гарантийный срок на поставленную офисную мебель устанавливается [вписать нужное].

7.3. В случае неустранения Поставщиком недостатков поставленной офисной мебели Покупатель вправе устранить ее своими или привлеченными силами за счет Поставщика.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

8.2. За необоснованный отказ от приемки товара Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере [значение] % ([вписать нужное]) стоимости отгруженного Товара.

8.3. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Поставщику пени в размере [значение] % ([вписать нужное]) от стоимости Товара за каждый день просрочки платежа.

8.4. При просрочке оплаты за полученную продукцию свыше [значение] ([вписать нужное]) дней Поставщик прекращает прием заказов от Покупателя и приостанавливает исполнение своих обязательств по настоящему Договору до погашения Покупателем задолженности.

8.5. В случае просрочки поставки товара Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере [значение] % ([вписать нужное]) стоимости недопоставленного Товара.

Покупатель не несет ответственности при отказе от принятия Товара, поставка которого просрочена на [значение] ([вписать нужное]) дней.

8.6. Стороны не несут ответственности по настоящему Договору, если нарушение условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы (со стихийными бедствиями, военными действиями правительственных органов и т.п.), наличие которых должно быть подтверждено [вписать нужно].

8.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до [число, месяц, год].

9.2. Договор прекращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.3. При прекращении действия настоящего Договора Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты штрафа, причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

9.4. Изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.

9.5. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.

9.6. Если же Стороны настоящего Договора не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат рассмотрению Арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.8. По вопросам, не нашедшим отражения в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Поставщик Покупатель

[наименование организации] [наименование организации]

[адрес] [адрес]

[телефон/факс] [телефон/факс]

[ИНН/КПП] [ИНН/КПП]

[расчетный счет] [расчетный счет]

[наименование банка] [наименование банка]

[корреспондентский счет] [корреспондентский счет]

[наименование должности] [наименование должности]

[подпись] [подпись]