Что означает рамочное соглашение на примере? Рамочный договор на все виды услуг Рамочный контракт образец.
Рамочный договор N ______
возмездного оказания услуг
г. _____________
"__"___________ ____ г.
Именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
(наименование или Ф.И.О.)
(должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с одной стороны, и
____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель",
(наименование или Ф.И.О.)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
(должность, Ф.И.О.)
______________________________________________________, с другой стороны, а
(Устава, доверенности или паспорта)
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Настоящий Договор устанавливает общие условия оказания Исполнителем Заказчику услуг по _________________________ (именуемые в дальнейшем "Услуги"), которые будут применяться в случае согласования Сторонами Заявок на услуги, предоставляемые Исполнителем Заказчику, и/или фактического предоставления Услуг в течение срока действия настоящего Договора.
1.2. Настоящий Договор не налагает на Заказчика обязательства выдавать Исполнителю Заявки на услуги и не налагает обязательства на Исполнителя предоставлять Услуги Заказчику до согласования Сторонами соответствующей Заявки на услуги.
2. Заявка на услуги
2.1. Заказчик в течение срока действия настоящего Договора может выдавать Исполнителю Заявки на услуги (Приложение N ___). В заявке необходимо указать наименование необходимой услуги, срок ее исполнения, стоимость услуги.
2.2. Исполнитель подписывает Заявку на услуги в случае согласия на оказание данных услуг.
2.3. Условия настоящего Договора распространяются на услуги, указанные в Заявках на услуги.
2.4. Согласованные Сторонами Заявки на услуги являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.5. Внесение изменений и дополнений в Заявку на услуги осуществляется с письменного согласия обеих Сторон.
3. Обязательства Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Выполнять Услуги, предусмотренные настоящим Договором и Заявкой на услуги, добросовестно и профессионально.
3.1.2. В течение ____ (________) календарных дней с момента оказания Услуг предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение N ___), в котором указываются фактические объем и стоимость оказанных услуг, а также счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, но не позднее ____ числа месяца, следующего за отчетным.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно принять и оплатить оказанные Исполнителем Услуги согласно настоящему Договору и Заявке на услуги.
3.2.2. При необходимости своевременно передать Исполнителю соответствующие документы и материалы для выполнения Исполнителем своих обязательств.
3.3. Подписать Акт сдачи-приемки Услуг или мотивированный отказ от его подписания в течение ___ (_________) рабочих дней с даты его получения.
4. Финансовые условия и порядок расчетов
4.1. Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком по ценам, определяемым в соответствии с Заявками на услуги.
4.2. Общая сумма настоящего Договора не может превышать _____ (__________) рублей.
4.3. Заказчик осуществляет все платежи Исполнителю банковским переводом на расчетный счет, указанный в реквизитах Исполнителя.
4.4. Оплата услуг по настоящему Договору производится в течение ____ (__________) дней с момента оказания Услуг и подписания Акта сдачи-приемки услуг.
4.5. Акт сдачи-приемки услуг составляется Исполнителем и передается Заказчику после завершения оказания услуг по Заявке в течение ___ (_______) календарных дней.
4.6. В случае невыполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем Услуг по настоящему Договору Заказчик вправе отказаться подписывать Акт сдачи-приемки услуг и представить мотивированный отказ от его подписания с указанием недостатков оказания услуг и разумных сроков их устранения, а также потребовать от Исполнителя повторного выполнения несоответствующим образом выполненных услуг без изменения стоимости работы в целом.
4.7. В случае если Акт сдачи-приемки услуг или мотивированный отказ от его подписания не будет подписан Заказчиком в течение ___ (______) рабочих дней с момента получения Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг от Исполнителя, такой Акт будет считаться подписанным обеими Сторонами без замечаний со стороны Заказчика.
5. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.
5.3. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.5. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.4 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
5.6. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.7. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.4 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.8. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.4 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия Договора.
Порядок изменения и расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует по "__"___________ ____ г.
7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.
8. Заключительные положения
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Приложение:
8.6.1. Заявка на оказание услуг (Приложение N ___).
8.6.2. Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение N ___).
8.6.3. _______________________________________________.
9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель Заказчик
__________ "_______________________" _________ "_______________________"
Юридический/почтовый адрес: ________ Юридический/почтовый адрес: _______
ИНН/КПП ____________________________ ИНН/КПП ___________________________
ОГРН _______________________________ ОГРН ______________________________
Расчетный счет _____________________ Расчетный счет ____________________
в _________________ банке в _________________ банке
К/с ________________________________ К/с _______________________________
БИК ________________________________ БИК _______________________________
Телефон: ___________________________ Телефон: __________________________
Факс: ______________________________ Факс: _____________________________
Адрес электронной почты: Адрес электронной почты:
____________________________________ ___________________________________
_________________/_________________/ ________________/_________________/
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)
(М.П.) (М.П.)
Чаще всего в отношениях между поставщиком и покупателем используется рамочный договор. Рамочный договор поставки применяется, когда поставки осуществляются партиями товаров, при этом объем каждой партии товара определяется на основании отдельной заявки покупателя. Такое определение объема закупаемого товара распространено при поставках товара в розничные магазины, т.к. позволяет оптимально использовать торговые площади магазинов и закупать товар пропорционально постоянно изменяющемуся покупательскому спросу.
В рамочном договоре поставки стороны согласовывают ассортимент поставляемого товара, определение стоимости товара, порядок подачи заявки на поставку товара, иногда устанавливается срок поставки, привязанный к дате подачи или получению поставщиком заявки покупателя на поставку товара. Кроме перечисленного рамочный договор поставки может содержать ответственность сторон за непоставку товаров в соответствии с заявкой покупателя, в том числе за поставку не полного объема заказанного товара, при этом возможности Поставщику согласовать объем поставляемого товара и другие положения заявки на поставку товара не предоставляется.
Рамочный договор поставки подписывается сторонами и считается заключенным с момента подписания. В дальнейшем Покупатель направляет Поставщику заявку на поставку товара. Заявка на поставку товара, как правило, является односторонним документом Покупателя и не согласовывается Поставщиком.
Статья 506 ГК РФ устанавливает, что по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
Во втором абзаце п. 1 ст. 432 ГК РФ устанавливается, что существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Существенным условием Договора поставки является точное определение товара подлежащего поставке, в том числе объема поставляемого товара.
Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Таким образом, рамочный договор поставки не может быть признан заключенным договором поставки в смысле положений ст. 506 ГК РФ, поскольку в нем не содержится соглашения сторон о существенном условии Договора поставки – количестве поставляемого товара.
Так же, рамочный договор поставки не может быть признан ни предварительным договором, ни офертой, опять таки по основанию не согласования количества поставляемого товара. В соответствии с п. 3 ст. 429 ГК РФ и п. 1 ст. 435 ГК РФ предварительный договор и предложение к заключению договора – оферта должны содержать в себе существенные условия договора.
Тем не менее, несмотря на то, что рассматриваемый рамочный договор поставки не является договором поставки в смысле положений ГК РФ, он является двусторонним соглашением сторон, в соответствии с которыми стороны принимают на себя определенные обязательства.
На основании вышеизложенного рамочный договор поставки может быть признан соглашением о намерениях сторон заключить договор поставки на согласованных условиях – ассортиментном перечне и цене товара, а также согласованных условиях поставки. Следует отдельно отметить, что рамочный договор поставки не может быть признан приглашением делать оферты, поскольку не адресован неопределенному кругу лиц.
В соответствии с п. 1 ст. 435 ГК РФ Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение, при этом оферта должна содержать существенные условия договора.
Заявка на поставку товара, содержащая в себе точное определение товара подлежащего поставке, в том числе количество товара, является офертой, поскольку содержит в себе существенные условия договора поставки. Более того, поскольку заявка на поставку товара делается на основании и в рамках заключенного рамочного договора поставки, содержащего в себе обширный перечень условий договора поставки, планируемого к заключению, необходимо учитывать условия договора поставки, содержащиеся в заявке и условия договора поставки, содержащиеся в рамочном договоре поставки в их совокупности. Таким образом, рамочный договор поставки в совокупности с заявкой на поставку товара является составной офертой.
Однако оферта должна быть акцептована. Если оферта не акцептована, то договор не заключен, при этом молчание не обязательно является акцептом согласно п. 2 ст. 438 ГК РФ. Таким образом, заявка на поставку товара без подтверждения Поставщиком готовности ее выполнить в полном объеме не может свидетельствовать о заключении договора. Акцепт должен быть полным и безоговорочным. п. 1 ст. 438 ГК РФ.
Пунктом 1 ст. 421 ГК РФ установлено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора, понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. Рассматриваемый рамочный договор поставки является обязательством Поставщика заключить договор поставки, но только в части согласованных в нем условий.
Условия в части товара, подлежащего поставке, сторонами в рассматриваемом случае не согласованы – нет волеизъявления поставщика поставить конкретно определенный Товар, имеется только предложение (оферта) согласовать (акцептовать) поставку конкретного товара на условиях рамочного договора поставки.
Таким образом, положения рамочного поставки в части обязания Поставщика поставить товар в объеме указанном в заявке Покупателя без подтверждения (акцептования) является ничтожным, т.е. не соответствующими требованиям закона, поскольку обязывание Поставщика заключить дополнительное соглашение, на условиях, предлагаемых Покупателем, является ущемлением прав Поставщика и нарушением принципа свободы договора.
Поставщик должен акцептовать заявку покупателя на поставку товара на согласованных условиях в порядке положений ГК РФ, в частности ст. 438 ГК РФ. Более того, необходимо указать, что Поставщик в соответствии с положениями ст. 443 ГК РФ имеет возможность ответить на заявку покупателя о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в заявке, что будет являться новой сложной офертой состоящей из положений рамочного договора поставки и условий из ответа Поставщика.
Таким образом, на основании изложенного можно сделать однозначный вывод, что нести ответственность за неисполнение положений рамочного договора поставки, требующих поставить товар в отсутствие двустороннего согласования количества поставляемого товара невозможно, в силу их ничтожности.
В заключение хочется добавить, что Поставщик, уплативший штраф в качестве санкции за недопоставку при наличии рассматриваемого в настоящей работе отсутствия согласования количества поставляемого товара и относящий суммы данного штрафа к внереализационным расходам в порядке пп. 13. п. 1 ст. 265 НК РФ в качестве признанных должником санкций за нарушение договорных обязательств рискует доначислением налога на прибыль на указанные суммы штрафов, поскольку нельзя добровольно признать санкцию за нарушение договорных обязательств при ничтожности этих обязательств.
Верное составление и понимание правовой природы заключенного между сторонами рамочного договора поставки поможет избежать споров между сторонами договора, а также нежелательных последствий, связанных с ошибками при отстаивании своей позиции в судебных инстанциях.
Настоящую форму можно
распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где
настройка параметров просмотра и печати устанавливается
автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .
Для более удобного
заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном
формате.
Примерная форма
Рамочный договор подряда
|
г.________________ |
"__" ____________ ____ г. |
Именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице (должность,
Ф.И.О.)
, действующ__ на основании (устава, положения,
доверенности или паспорта)
, с одной стороны, и (наименование
или Ф.И.О.)
, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице
(должность, Ф.И.О.)
, действующ__ на основании (Устава,
положения, доверенности или паспорта)
, с другой стороны,
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется
по заданию Заказчика выполнять ________________ работы (далее по
тексту - "Работы"), а Заказчик обязуется принять результат
выполненных Работ и оплатить его.
1.2. Вид, объемы, сроки
выполнения Работ определяются Сторонами в Заявках, являющихся
Приложением N 1 к настоящему Договору.
1.3. Работы выполняются
Подрядчиком из материалов Подрядчика/Заказчика.
1.4. Подрядчик выполняет
Работы на объекте Заказчика, расположенном по адресу:
________________.
2. Стоимость Работ и порядок оплаты
2.1. Стоимость Работ
определяется Сметой, являющейся приложением к настоящему Договору
(Приложение N 2).
2.2. Цена работы,
подлежащей выполнению по конкретной Заявке Заказчика, определяется
в ________________.
2.3. Оплата работы
осуществляется платежными поручениями на расчетный счет
Подрядчика.
2.4. Оплата выполненного
объема Работ осуществляется Заказчиком при наличии подписанного
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N 3 к
настоящему Договору) в следующем порядке: ________________.
3. Условия выполнения и приемки Работ
3.1. Подрядчик направляет
подписанную и скрепленную печатью Заявку по форме, установленной в
Приложении N 1 к Договору (далее - "Заявка").
3.2. Подрядчик приступает
к выполнению Работ в течение ________________ с момента получения
Заявки.
Сроки выполнения
конкретного объема Работ согласовывается Сторонами в
________________.
3.3. Подрядчик
обеспечивает выполнение Работ по настоящему Договору в соответствии
с нормами, правилами и техническими требованиями, действующими на
территории Российской Федерации. В ходе выполнения Работ соблюдает
требования правил техники безопасности, пожарной безопасности,
охраны труда.
3.4. Приемка результатов
выполненных Работ осуществляется уполномоченными лицами Заказчика в
течение 5 рабочих дней с момента окончания Работ в присутствии
Подрядчика.
3.5. По результатам
приемки составляется Акт сдачи-приемки выполненных работ,
подписываемый Сторонами.
3.6. На Работы,
выполненные Подрядчиком, устанавливается гарантийный срок
продолжительностью ________________ с момента подписания Сторонами
Акта сдачи-приемки выполненных работ.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороны несут
ответственность в соответствии с настоящим Договором и
законодательством Российской Федерации.
4.2. Подрядчик несет
ответственность за нарушение сроков выполнения Работ в виде
неустойки в размере ________________ от стоимости просроченного
объема Работ за каждый день просрочки.
4.3. Заказчик несет
ответственность за нарушение сроков оплаты выполненных Работ в
размере ________________ от стоимости неоплаченного объема Работ за
каждый день просрочки.
4.4. Сторона, не
исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
Договору, обязана возместить другой Стороне убытки.
5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: ________________.
г. Новосибирск « __» ___________ 2019 г.
_____________________________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик» ,в лице ________________________________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» , в лице __________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» , на основании протокола № ______ от ________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
- 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется поставить ______________________________________ (далее - товар), наименование, характеристики, количество и цена товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.2. Поставщик гарантирует, что товар новый (товар не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств), Товар принадлежит ему на праве собственности, не состоит в судебном споре, никому не продан, не подарен, не находится под залогом, свободен от обременения третьими лицами, под арестом или иным запретом не состоит.
1.3. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей обычной и адекватной практике упаковки и характеру данного товара, а также отвечать установленным техническим требованиям производителя. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность во время транспортировки с помощью транспортных средств. Поставщик несет ответственность за повреждение товара вследствие его ненадлежащей упаковки.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Поставщика:
2.1.1. Поставщик обязан передать Заказчику товар в срок не более ____ (_______________________) календарных дней со дня подписания настоящего Договора Сторонами.
Поставщик, по согласованию с Заказчиком, имеет право на досрочное исполнение обязательств по настоящему Договору.
2.1.2. Поставщик обязан укомплектовать поставляемый товар следующими документами (далее - документация):
Приемо-сдаточными документами (товарными накладными, счетом-фактурой).
Документация, предъявляемая по Договору, должна отвечать требованиям стандартов, технических условий, правил и других нормативных правовых документов, обязательных к применению на территории Российской Федерации.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Заказчик в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется принять и оплатить товар.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена настоящего Договора составляет ______________ (_______________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) - _________ (_______________________) рублей __ копеек.
Цена Договора сформирована с учетом всех расходов и затрат Поставщика, связанных с исполнением принятых на себя по настоящему Договору обязательств, в том числе с учетом расходов на поставку, перевозку, сборку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
3.2. Заказчик производит выплату аванса 30% в размере_____________________ (_______________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) - _________ (_______________________) рублей __ копеек, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания настоящего Договора Сторонами на основании выставленного счета Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.3. Окончательная оплата по настоящему Договору, производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания обеими Сторонами Товарной накладной с предоставлением счета и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ
4.1. Приемка товара проводится в следующем порядке:
4.1.1. Поставщик обязан уведомить Заказчика о готовности товара к поставке не менее чем за 5 (пять) дней.
4.1.2. Грузополучателем по договору является ___________________________________________________________________.
4.1.3. Поставщик обязан произвести доставку товара по адресу ___________________________________________________________________.
4.2. Если при приемке товара будет обнаружено несоответствие характеристик товара и/или документации требованиям настоящего Договора, Заказчик составляет Акт об установленном несоответствии товара. Заказчик направляет Акт об установленном несоответствии товара Поставщику в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения товара от Поставщика. Поставщик обязан за свой счет заменить указанный в Акте товар, либо вернуть аванс за указанный в Акте товар при невозможности его замены, при этом максимальный срок устранения выявленных недостатков не может превышать 15 (пятнадцать) календарных дней.
4.3. Доставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы по доставке товара учтены в цене Договора.
4.4. Все права на товар (владения, пользования и распоряжения) переходят от Поставщика к Заказчику после подписания обеими Сторонами Товарной накладной.
4.5. Обязательства Поставщика по настоящему Договору могут считаться надлежаще исполненными только после подписания Заказчиком Товарной накладной.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Поставщик гарантирует передачу Заказчику товара, полностью отвечающего всем требованиям настоящего Договора, включая приложение к Договору.
5.2. На товар устанавливается гарантийный срок _______ (________________) месяцев со дня поставки Товара.
5.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязан осуществлять бесплатный ремонт товара в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня обращения Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Заказчик был лишен возможности эксплуатировать товар.
5.4. При обнаружении в течение гарантийного срока неустранимых недостатков товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика возврата денежных средств, уплаченных им Поставщику по настоящему Договору. В этом случае Поставщик обязан вернуть денежные средства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения указанного требования от Заказчика, путем их перечисления на расчетный счет Заказчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При нарушении срока исполнения обязательств по Договору Заказчик вправе потребовать у Поставщика выплаты неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, от стоимости Товара, подлежащего оплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору.
6.2. При проведении окончательных расчетов с Поставщиком по настоящему Договору (п. 3.3. Договора) Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать из причитающейся к выплате Поставщику денежной суммы начисленную им сумму неустойки за нарушение Поставщиком срока исполнения обязательств по Договору.
6.3. При нарушении Заказчиком срока оплаты по Договору (п. 3.3. Договора) Поставщик вправе потребовать у Заказчика уплаты неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, от суммы подлежащей оплате, за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.4. Обязанность по уплате неустойки у нарушившей стороны возникает с момента получения соответствующего письменного требования другой стороны и должна быть исполнена в срок, указанный в таком требовании.
6.5. Заказчик вправе отказаться от Договора поставки в одностороннем порядке и потребовать от Поставщика возврата перечисленного аванса и возмещения причиненных ему убытков в случаях:
Нарушения Поставщиком срока исполнения обязательств по Договору более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
Выявления недостатков в товаре и/или допущенных Поставщиком отступлений от требований Договора.
Денежные средства должны быть перечислены Поставщиком на расчетный счет Заказчика в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Поставщиком соответствующего уведомления Заказчика.
6.6. В части, не урегулированной настоящим Договором, ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.7. Риск случайной гибели или повреждения товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик.
6.8. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, например, таких, как наводнения, пожары, землетрясения, другие стихийные бедствия, объявленная или фактическая война, военные перевороты, террористические акты, гражданские волнения, забастовки, эпидемии, блокада, эмбарго, издание нормативных актов, административное вмешательство со стороны государственных органов, а также других обстоятельств, оказывающих влияние на исполнение обязательств по настоящему Договору, которые ни одна из Сторон не могла заранее предвидеть и/или предотвратить.
7.2. Документ, выданный компетентным государственным органом (органом местного самоуправления) Российской Федерации, является достаточным доказательством, подтверждающим наличие и продолжительность действия указанных обстоятельств.
7.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (пяти) дней со дня их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону посредством телеграфной или факсимильной связи. В противном случае она лишается возможности ссылаться на указанные обстоятельства и/или их последствия как на основание освобождения от ответственности за нарушение настоящего Договора.
7.4. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и/или их последствия.
7.5. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых способов исполнения настоящего Договора или решения вопроса о расторжении настоящего Договора и проведении взаимных расчетов.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по _______________, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
9.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров они передаются на разрешение в Арбитражный суд Новосибирской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.2. В остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то надлежащим образом представителями Сторон.
10.4. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить друг друга в десятидневный срок со дня такого изменения. Ответственность за неисполнение данного требования и все связанные с этим негативные последствия несет Сторона, нарушившая его.
10.5. Спецификация товара (Приложение №1) являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН :
Заказчик:
Поставщик:
Грузополучатель:
Приложение № 1
к Договору поставки
№ _____от «___» _______ 2019 г.
Спецификация товара
|
Наименование изделия (артикул) |
Технические характеристики |
Кол-во |
Цена за единицу с НДС, руб. |
Общая цена с НДС, руб. |
|
ИТОГО: ______
НДС (18 %): ______
Цена настоящего Договора составляет _________ (_______________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) - _________ (_______________________) рублей __ копеек.
От Заказчика.