О понуждении к исполнению обязательств по договору. Иск о понуждении к исполнению обязательств по договору
о понуждении к исполнению обязанностей и взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору.
В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (Подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Подписанный договор, в соответствии со статьей 763 Гражданского кодекса РФ, не является муниципальным контрактом.
Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (статья 711 Гражданского кодекса РФ). Однако обусловленные между Истцом и Ответчиком работы не были сданы в срок.
К указанной для выполнения Ответчиком обязательств по договору дате Истец отправил претензию (прилагается), в которой потребовал выполнения своих обязательств по договору от Ответчика. В ответ последний прислал письмо (прилагается), в котором говорит о невозможности надлежащего исполнения обязательств в виду финансового кризиса в стране и отсутствия у него денежных средств на расходные материалы для выполнения обязательств по договору. Также Ответчик потребовал перечислить оставшуюся часть оговоренной в договоре суммы, что противоречит законодательству (статья 711 Гражданского кодекса РФ).
Статья 307 Гражданского кодекса РФ гласит: «в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности».
Кроме того, Истец понес убытки от ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Ответчика. Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой (п.1 ст. 394 Гражданского кодекса РФ).
Бесплатная юридическая консультация:
Кроме того, в соответствии с п. 1 статьи 393 Гражданского кодекса РФ, должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.
Также п. 1 статьи 401 Гражданского кодекса РФ указывает, что лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим обра-зом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Данных мер Ответчиком предпринято не было.
П. 3 статьи 401 Гражданского кодекса говорит, что, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств». Таким образом, ссылка Ответчика на мировой финансовый кризис и отсутствие денежных средств не должна быть признана обоснованной. Также стоит учесть, что, если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами, согласно п. 1статьи 704 Гражданского Кодекса РФ.
Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе.
Как уже было написано выше, Ответчик должен был исполнить дого-вор до 01 ноября 2009 года. Однако этого он не сделал. В соответствии с п. 3.5. указанного договора в случае несвоевременного выполнения какой-либо из сторон обязательств по договору другая сторона обязана выплатить неустойку в размере 0,5% общей стоимости работа за каждый день просрочки. На день подачи данного искового заявления неустойка составляет Х рублей.
Бесплатная юридическая консультация:
В соответствии с п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. В соответвии с п. 2 той же статьи, указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. Порядок изменения сроков в договоре между Истцом и Ответчиком не определен, однако в соответствии со статьями 330 и 331 Гражданского кодекса РФ, определена неустойка в размере 0,5% от общей суммы договора за каждый день просрочки. Общая сумма договора составляетрублей. За каждый день просрочки Ответчик должен уплатить 1500 рублей, исходя из расчетов: 0,5 % от= 1500 рублей за каждый день просрочки.
В соответствии с п. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.
Досудебный порядок разрешения спора между Истцом и Ответчиком законом или договором не предусмотрен.
На основании изложенного, руководствуясь главой 25, статьями 702 и 708 Гражданского кодекса РФ,
2. Обязать Ответчика оплатить убытки и причитающуюся по договору неустойку в размере, определенной расчетами в исковом заявлении;
Бесплатная юридическая консультация:
3. Взыскать с ответчика судебные издержки в размере Х рублей за оплату государственной пошлины.
1. Квитанция об уплате государственной пошлины.
2. Копия искового заявления.
3. Копия договора, заключенного между Истцом и Ответчиком.
4. Копия квитанций об уплате почтовых отправлений заказного письма с уведомлением в адрес Ответчика.
Бесплатная юридическая консультация:
5. Доверенность МУП «Ванинский автопарк» на имя Карамовой Е.Д.
6. Копия претензии в адрес Ответчика от Истца.
7. Копия письма Ответчика в адрес Истца в ответ на претензию.
8. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
«___» ________________ 2009 года Представитель по доверенности ______________Абрамов А.Н.
Бесплатная юридическая консультация:
Исковое заявление об исполнении обязательства по договору в пользу третьего лица
Согласно п. 1 ст. 430 Гражданского кодекса Российской Федерации договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу.
В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии со ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Требование (претензию) истца от «__»________________ г. N ___ об исполнении обязательства по Договору в пользу истца, ответчик добровольно не удовлетворил, сославшись на ____________, что подтверждается _______________.
Бесплатная юридическая консультация:
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 309, 310, п. 1 ст. 430 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
ПРОШУ:
1. Копия Договора N ___ от «___»________ ___ г.
2. Доказательства неисполнения обязательств по Договору ответчиком.
Бесплатная юридическая консультация:
5. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику.
<2> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера, определяется в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации.
Бесплатная юридическая консультация:
Исковое заявление о взыскании судебных расходов
Бесплатный телефон Юриста24 ч. Москва СПБ
Адрес:, Московская область,
Бесплатная юридическая консультация:
Юридические услуги:рублей.
об исполнении долговых обязательств, возврате денежных средств,
о взыскании судебных расходов
Бесплатная юридическая консультация:
Бесплатная юридическая консультация:
Бесплатная юридическая консультация:
Бесплатная юридическая консультация:
Бесплатная юридическая консультация:
Бесплатная юридическая консультация:
Бесплатная юридическая консультация:
Бесплатная юридическая консультация:
Исковое заявление кредитора в суд общей юрисдикции об исполнении обязательства ко всем солидарным должникам
Образец документа:
Исковое заявление об исполнении обязательства
При этом обязательство полностью не исполнено, что подтверждается _________________________.
(Вариант 1: При этом ответчики исполнили обязательство в части ___________, но продолжают солидарно отвечать в части __________________.)
(Вариант 2: При этом ответчик 1 исполнил обязательство в части _____________, но продолжает солидарно отвечать по неисполненному обязательству.)
Согласно п. 1 ст. 322 Гражданского кодекса Российской Федерации солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникают, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности, при неделимости предмета обязательства.
В соответствии со ст. 323 Гражданского кодекса Российской Федерации при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.
Бесплатная юридическая консультация:
Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников.
Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.
В соответствии с вышеизложенным и на основании п. 1 ст. 322, ст. 323 и ст. ____ Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
ПРОШУ:
1. Копии документов, подтверждающих солидарное обязательство ответчиков.
2. Документы, материалы, подтверждающие неисполнение обязательства (части обязательства) в пользу истца.
3. Копия требования (претензии) истца от «___»__________ ____ г. N ___.
4. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования (претензии) истца.
5. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчикам.
6. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
7. Доверенность представителя от «___»__________ ____ г. N ___ (если исковое заявление подписывается представителем истца).
8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.
<1> Дела, вытекающие из споров об исполнении обязательств, рассматривает районный суд (ст. 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
<2> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера определяется в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации.
Приложения к документу:
- Исковое заявление кредитора в суд общей юрисдикции об исполнении обязательства ко всем солидарным должникам.rtf (Rich Text Format)
Какие документы есть еще:
Что еще скачать по теме «Заявление»:
- Составим качественно юридический документ
- Специализируемся во всех областях права
- Задайте вопрос и получите ответ в течение 10 минут
Сайт-помощник по составлению различных договоров. Шаблоны и бланки. Всё готово, от вас - вставить в редакторе свои данные и распечатать. Если у вас есть шаблон, который бы вы хотели разместить здесь, воспользуйтесь обратной связью.
Образец искового заявления об исполнении долговых обязательств
Адрес:, Московская область,
Г. Ногинск, ул. Климова, д. 53
Адрес: г. Москва, б-р М. Рокоссовского, д21/21/100
Мельников Александр Анатольевич
Адрес: Московская область, г. Ногинск-5,
Юридические услуги:рублей.
Госпошлина: ___________ рублей
об исполнении долговых обязательств, возврате денежных средств,
о взыскании судебных расходов
Срок выполнения обязательств по продаже моей квартиры и получения денежных средств из ОАО Банк «Возрождение» индивидуальных сейфовые ячейки №№ 21, сроком с 22 мая 2009 г. по 30 июня 2009г. и 13, сроком с 22 мая 2009г. по 20 июня 2009г.
Я, Дороньева В.О., не получила ключа от индивидуальной сейфовой ячейки. На мою просьбу отдать мне ключи, Мельников А.А. мне ответил, что ключи от индивидуальной сейфовой ячейки, находятся у его коллеги, Екатерины, которая уже уехала.
Так же после 20 июня 2009г. была продлена индивидуальная банковская ячейка до 19 августа 2009г. до момента снятия с регистрационного учета из квартиры: Дороньевой Виктории Олеговны, Светлова Геннадия Гавриловича, Иванова Алексея Викторовича. Дополнительное соглашение № 1 к договору № 2 подписывали: Мельников А.А. (уже не по доверенности) и Данилов М.Е.
После этого Мельников А.А. пропал. Он не отвечал на мои многочисленные звонки и скрывался. Когда я до него дозвонилась и сообщила, что собираюсь ехать к его родителям он начал мне угрожать.
Устав ждать, когда Мельников А.А., ответит на мои телефонные звонки и вернет мне денежные средства за проданную мою квартиру, я поехала к его родителям в надежде, что он находится у них (по месту своей регистрации). У родителей я Мельникова не застала, но мне удалось поговорить с его мамой и сестрой о возврате мне денежных средств от продажи моей квартиры. Они пообещали, что постараются повлиять на Мельникова А.А., но данный разговор ни к чему не привел.
Летом 2010 г. я написала заявление в милиции г. Москвы, которое было отправлено в Управление внутренних дел по Ногинскому муниципальному району.
После опроса меня, Дороньевой В.О., и Мельникова А.А. по сложившейся ситуации через 3 (три) месяца было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, т.к. в действиях Мельникова А.А. мошеннических действий не выявили.
Пока шло расследование, Мельников звонил, и обещал, что деньги, полученные им от продажи моей квартиры, мне будут возращены. Но это продолжалось всего несколько дней. Потом Мельников А.А. снова пропал.
Но прошло уже более года с момента продажи моей квартиры, и ответчик не намерен мне возвращать долг.
Ответчик обманывает меня, сначала он обещал в кратчайшие сроки вернуть мне денежные средства от продажи квартиры, а затем перестал отвечать на мои телефонные звонки и вообще скрылся.
Для решения вопроса в досудебном порядке, я неоднократно просила его вернуть мне денежные средства.
Но и после этого каких-либо действий, направленных на погашение задолженности, не последовало.
С действиями Ответчика я категорически не согласна по следующим основаниям.
В соответствии со статьей 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Согласно статье 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.
Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.
В соответствии со статьей 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.
Если иное не предусмотрено договором займа, сумма займа считается возвращенной в момент передачи ее займодавцу или зачисления соответствующих денежных средств на его банковский счет.
На основании статьи 811 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809 ГК РФ.
Согласно статье 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие уклонения от их возврата подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день вынесения решения судом.
Кроме того, в соответствии с нормами статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением обязательств.
Для того чтобы мне оказали квалифицированную юридическую помощь, я вынуждена была обратиться к юристам. Гражданское законодательство предусматривает то, что стороны при заключении договора вольны определять стоимость оказываемых услуг по соглашению сторон.
Согласно требованиям ст. 421 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица свободны при заключении договора.
В соответствии со ст. 45 Конституции РФ каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.
Статьей 48 Конституции РФ предусмотрено, что каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи.
Исходя из указанных требований Конституции РФ, а также ст. 421 ГК РФ, я вправе была получить квалифицированную юридическую помощь, обратившись в ООО «___________________», Мною были понесены расходы в размере(шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей.
Как было указано выше, каждая из сторон вправе всеми не запрещенными законом способами защищать свои права (ст. 45 Конституции РФ) и на основании ст. 94, 100 Гражданского процессуального кодекса РФ требовать возмещения судебных расходов, понесенных на оказание юридических услуг.
2. Взыскать с Ответчика Мельникова Александра Анатольевича в мою пользу сумму в размере(шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей, уплаченную мной за юридическую помощь.
4. Взыскать с Ответчика Мельникова Александра Анатольевича в мою пользу расходы по уплате государственной пошлины в размере ___________________ (_______________________) рублей.
1. Копия искового заявления 1 экз.
2. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 2 экз.
3. Копия договора ООО «________» 2 экз.
4. Расчет исковых требований 2 экз.
5. Квитанция об уплате госпошлины.
«___»______ 2011 г. __________ В.О.Дороньева
1. Сумма долга - _____________ рублей.
исходя не только из теоретических знаний, но и наработанной годами практики.
Либо оставьте свой вопрос в форме обратной связи и мы Вам обязательно ответим в течении 3-5 минут.
Офис в Москве: Москва, Нижняя Радищевская, 14/2 стр. 1
Исковое заявление об обязании исполнения обязательств по договора
Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии
Калькулятор процентов задолженности по ст. 395 ГК РФ по новым правилам от 1 августа 2018 года (ставки ЦБ от 19 сентября 2018 года) от команды Договор-Юрист.Ру
Калькулятор расчёта пени по оплате коммунальных услуг по новым правилам от 1 января 2018 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)
Калькулятор расчёта пени за капитальный ремонт по новым правилам от 4 июля 2018 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)
Вам задержали зарплату - Вы можете получить проценты Калькулятор процентов задолженности по зарплате (ст.
236 ТК РФ) от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)
Ответы юристов Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии Иск - обращение одного лица (истца). предполагаемо являющегося носителем субъективного материального права, к суду (арбитражному, третейскому) с просьбой рассмотреть и вынести решение по материально-правовому спору с другим лицом (ответчиком), предполагаемо являющимся носителем субъективной обязанности, а также являющееся просьбой о защите охраняемого законом интереса или нарушенного субъективного права.
Жалоба - обращение физического лица в общественные или государственные учреждения и организации, с целью обращения их внимания на нарушение его,охраняемых законом, интересов и прав.
Заявление - официальное обращение (в устной или письменной форме) физического лица (индивида или коллектива), к должностному лицу, в администрацию организации (предприятия, учреждения), в орган местного или государственного управления, целью которого является устранение тех или иных недостатков в функционировании организаций, (предприятий, учреждений) или реализация прав и интересов заявителя.
Исковое заявление с требованием возврата денег за некачественный телефон, выплате неустойки и компенсации морального вреда
Расписка - получение денег в счет возмещения материального и морального вреда
Заявление в прокуратуру о привлечении к уголовной ответственности должностного лица за нарушение трудовых прав
Исковое заявление о взыскании задолженности по заработной плате и невыплаченной компенсации за неиспользованный отпуск
Исковое заявление о взыскании расчета при увольнении и денежной компенсации за нарушения ТК РФ работодателем
Образец заявления о включении в реестр требований кредиторов
Образец. Претензия об уплате неустойки в связи с нарушением сроков начала подрядных работ
Претензия о возврате предварительной оплаты за товар
Жалоба в прокуратуру о нарушении трудового законодательства и привлечении виновных должностных лиц к ответственности
Жалоба на незаконное постановление, действие (бездействие) должностного лица службы судебных приставов
Жалоба на неправомерное бездействие должностных лиц Управляющей компании
Жалоба о нарушении сроков рассмотрения письменного обращения
Исковое заявление о взыскании денег по договору займа и процентов по нему
Исковое заявление о возврате комиссии за выдачу кредита
Исковое заявление о признании права собственности на земельный участок и регистрации права собственности на земельный участок
Образец заявления о включении в реестр требований кредиторов КПК
Претензия по некачественному выполнению работ по ремонту автомобиля
Претензия с требованием расторгнуть договор купли-продажи и возвратить стоимость телефона
Жалоба (заявление) в Трудовую инспекцию о невыплате выходного пособия по сокращению штатов за второй месяц
Жалоба на неправомерное бездействие должностных лиц Управляющей компании (2)
Жалоба на неправомерные действия должностного лица
Жалоба на составление протокола за не пристегнутый ремень безопасности
Жалоба на составление протокола за превышение скорости
Заявление истца об уменьшении размера исковых требований
Заявление о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности и денежной компенсации по заработной плате
Заявление о ликвидации незаконных парковочных мест во дворе
Заявление о наложении ареста на имущество должника
Заявление о наложении ареста на имущество ответчика
Заявление работников в прокуратуру о взыскании задолженности по заработной плате
Исковое заявление о взыскании денежных средств и неустойки по договору подряда
Исковое заявление о взыскании денежных средств по договору банковского вклада неустойки и компенсации морального вреда
Исковое заявление о взыскании денежных средств по договору займа
Исковое заявление о взыскании стоимости невыполненной работы (неоказанной услуги)
Исковое заявление о нарушении исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг)
Исковое заявление о признании права собственности
Исковое заявление о признании права собственности в порядке наследования
Исковое заявление о признании права собственности на комнату в общежитии в порядке приватизации
Исковое заявление о расторжении договора купли-продажи, взыскании убытков, неустойки и возмещении морального вреда за некачественный товар
Заявление о возбуждении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) кредитной организации
Образец ходатайства об условно-досрочном освобождении
Отзыв на исковое заявление о взыскании стоимости непоставленного товара (в порядке ст.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении
Заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления апелляционной инстанции арбитражного суда (пример)
Заявление о признании гражданина недееспособным
Исковое заявление о взыскании с подрядчика пени за несвоевременное окончание строительства
Мировое соглашение об отступного по договору банковского вклада
Мировое соглашение об уплате части требований истца по исковому заявлению
Претензия жилищно-коммунальной организации о исполнениии обязательств ненадлежащим образом
Претензия на некачественное оказание медицинской услуги
Документы раздела «Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии» предоставлены для вас в разных форматах: онлайн-версия, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS и др.
Однако вы должны помнить, что это всего лишь образцы документов раздела «Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии» и нуждаются в юридически грамотном доведении бланка под нужды физического или юридического лица. И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором – никаких устных договорённостей.
Бумага и подпись – лучшее доказательство ваших намерений. Копирование материалов с сайта Договор-Юрист.Ру возможно только с разрешения администрации сайта и с индексируемой ссылкой на источник.
В результате реформы законодательства с 1 июня 2015 года появилась ГК РФ. Она закрепила за кредитором право требовать исполнения обязательства в натуре. Допустимость требования подтвердил Верховный суд (п. 22 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.16 № 7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств»). В исковом производстве АПК РФ есть три формы резолютивной части решений для присуждения реального исполнения. Это решения:
О заключении или об изменении договора (ст. 173 АПК РФ);
Об обязании ответчика совершить определенные действия (ст. 174 АПК РФ).
Каждое из решений предопределяет содержание просительной части соответствующего иска. Рассмотрим, какие особенности имеет подготовка заявления о присуждении к исполнению обязательства в натуре.
Требование присудить имущество
Выиграть дело помогут правильные формулировки просительной части иска. Укажите стоимость имущества, чтобы суд не оставил иск без движения. Если добиться исполнения решения не получится, то правильные формулировки помогут взыскать стоимость имущества с ответчика, а также рассчитать исполнительский сбор. Пропишите срок, в который должник должен исполнить требование. Это позволит ходатайствовать о начислении неустойки в случае неисполнения требования.
Укажите наименование, стоимость и место нахождения имущества. Если суд удовлетворит иск о присуждении имущества, он должен указать наименование этого имущества, его стоимость и место нахождения (п. 2 ст. 171 АПК РФ). Как следствие, все эти реквизиты нужно отразить в просительной части иска. В ряде случаев суд удовлетворяет требование и без указания стоимости и места нахождения имущества (постановления АС Московского округа от 29.08.16 по делу № А40-197401/2015 , от 20.02.16 по делу № А40-994/2015).
ЦИТИРУЕМ ДОКУМЕНТ
Отсутствие указания на стоимость и место нахождения истребуемого имущества не исключает определенности предмета лизинга, подлежащего возврату, и исполнимости обжалуемого судебного акта (постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.09.13 по делу № А56-74801/2012).
Суды отмечают, что требование о присуждении относится к числу неимущественных притязаний. В этой ситуации суды руководствуются статьей 174 АПК РФ (обязание совершить действие), а не пунктом 2 статьи 171 АПК РФ (взыскание средств и присуждение имущества), поскольку стоимость и место нахождения имущества не указаны в статье 174 АПК РФ в качестве обязательных реквизитов решения (постановление Девятого ААС от 22.07.10 по делу № А40-6035/10). Тем не менее, если есть возможность доказать стоимость истребуемой вещи, дополните иск соответствующей информацией. Это важно по нескольким причинам:
Во-первых, суд может оставить иск без движения. Риск возникнет на стадии рассмотрения вопроса о принятии заявления к производству, поскольку закон требует указывать цену иска (п. 6 ч. 2 ст. 125 АПК РФ). Она определяется исходя из стоимости этого имущества (п. 3 ч. 1 ст. 103 АПК РФ). Таким образом, отразить в исковом заявлении цену вещи необходимо не только на основании пункта 2 статьи 171 АПК РФ. Указывать стоимость требуют положения закона о цене, форме и содержании иска (ст. , АПК РФ). Если заявитель нарушит последние два требования, суд может оставить иск без движения, а впоследствии возвратить его (ст. , АПК РФ);
Во-вторых, стоимость присужденного имущества имеет значение, когда должник не исполняет решение суда о передаче спорного имущества (например, в связи с отсутствием его у ответчика).
Причины подобных действий - отсутствие должника или имущества по адресу из ЕГРЮЛ и безрезультатность поисков присужденного имущества.
Если судебный акт не получается исполнить, пристав выносит постановление об окончании исполнительного производства . В этом случае истец вправе обратиться в суд в рамках рассмотренного дела и потребовать изменить порядок и способ исполнения решения (ст. 324 АПК РФ). Вместо спорного имущества можно требовать возмещения его стоимости, указанной в судебном акте.
Сведения о стоимости имущества позволят взыскать с должника, который не исполняет решение суда, исполнительский сбор. Он составляет 7 процентов от стоимости взыскиваемого имущества (ч. 3 ст. 112 Федерального закона от 02.10.07 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», далее - закон № 229-ФЗ). Если информация о цене имущества отсутствует, судебный пристав и суд расценят соответствующее требование как неимущественное. Исполнительский сбор в таком случае составит 50 тыс. рублей (ч. 3 ст. 112 закона № 229-ФЗ, постановление Первого ААС от 28.02.14 по делу № А11-7171/2013).
Напротив, «обязание должника передать вещь истцу» предполагает, что решение носит неимущественный характер. Неисполнение приведет только к взысканию исполнительского сбора и составлению протокола об административном правонарушении (ч. 2 ст. 105 закона № 229-ФЗ, постановление Одиннадцатого ААС от 01.12.09 по делу № А49-1711/2007).
Укажите срок для исполнения решения суда. Когда истец составляет заявление об истребовании вещи, возникает вопрос: нужно ли включать в просительную часть срок, в который ответчик должен исполнить судебный акт?
Законодательство не упоминает срок в качестве обязательной составляющей судебного акта, в котором суд взыскивает денежные средства и присуждает имущество (ст. 171 АПК РФ). Срок нужно указывать в решении, которое обязывает ответчика совершить определенные действия (ст. 174 АПК РФ). Однако Верховный суд указал, что установление срока для исполнения судебного акта обязательно в рамках любого спора об исполнении обязательства в натуре вне зависимости от содержания требований (п. 27 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.16 № 7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств»).
Если ответчик не исполнит решение, истец вправе ходатайствовать о начислении судебной неустойки. Таким образом, лучше указать срок в просительной части иска. Он создаст дополнительные предпосылки для удовлетворения иска, а также исполнения решения. Чтобы определить продолжительность срока, руководствуйтесь статьей 314 ГК РФ (7 дней) или используйте период, который часто встречается в судебной практике (от 15 до 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу).
Требование о понуждении к заключению договора
Укажите в иске условия, о которых не удается договориться с ответчиком. Не обязательно менять требование «заключить договор» на «урегулировать разногласия», если ответчик представит в суд протокол разногласий.
Включите в просительную часть иска условия договора. При подготовке к разбирательству о понуждении к заключению договора напишите в просительной части иска все спорные условия в своей редакции. Если ответчик отказывается заключать договор в целом, отразите все договорные положения (от заглавия до мест для подписи). Если стороны подписали соглашение с протоколом разногласий и конфликт возник из-за определенных пунктов, укажите только спорные условия.
Если суд определит редакцию договора, но не отразит ее в резолютивной части решения, исполнить судебный акт не получится. Неопределенность возникнет не только в отношениях сторон, но и в вопросе об отмене такого решения вышестоящей инстанцией (постановления АС Московского округа от 02.12.16 по делу № А40-86156/16 , от 17.10.14 по делу № А40-14298/14).
Не обязательно уточнять иск, если ответчик поменял способ уклонения от согласования договора. Встречаются ситуации, когда ответчик отказывается подписывать соглашение, а на стадии разбирательства направляет истцу договор с протоколом разногласий. Суды нередко предлагают истцу уточнить требования. По их мнению, процесс трансформируется из разбирательства о понуждении заключить договор в спор об урегулировании разногласий сторон по условиям соглашения.
В таких случаях используйте правовую позицию высших судов. Они считают, что спор имеет одну и ту же природу, когда ответчик уклоняется от подписания договора или когда разногласия возникли по отдельным условиям соглашения (постановление Президиума ВАС РФ от 31.01.12 № 11657/11 , определение ВС РФ от 21.04.16 № 302-ЭС16-4516). Суд должен определить условия договора, которые оппоненты не урегулировали в досудебном порядке.
Сторона, которая уклоняется от подписания договора, делает это разными способами. Она может представить в суд протокол разногласий, заявить об утрате протокола при пересылке или подписать его со своей стороны неуполномоченным лицом.
Реализация права заключить договор в судебном порядке не зависит от формы уклонения обязанной стороны. Смена способов, с помощью которых ответчик избегает подписания, не обязывает истца корректировать требование . Такое обстоятельство само по себе не признается основанием для отказа удовлетворить иск.
Требование совершить действия
Чтобы ответчик совершил нужные истцу действия, последний должен конкретизировать требования. Если это не поможет, можно обратиться к третьему лицу, а расходы возложить на ответчика.
Потребуйте исполнить судебный акт за счет ответчика. Истец не всегда сможет побудить ответчика совершить действия против его воли. Предусмотрите возможность обратиться к третьему лицу за счет первоначального должника. Это можно сделать двумя способами:
Включить такое требование в иск на стадии его подготовки;
Изменить способ и порядок исполнения судебного решения на этапе исполнительного производства.
Если выбираете первый способ, включите в иск дополнительное требование (ч. 3 ст. 174 АПК РФ). Попросите осуществить перечисленные в просительной части действия за счет ответчика. Если он не исполнит решение в срок, потребуйте взыскать с него необходимые расходы. Данный способ защиты широко применяется в рамках споров о сносе самовольных построек (постановления ФАС Московского округа от 24.09.12 по делу № А40-99697/09-82-600 , ФАС Уральского округа от 23.01.12 по делу № А76-7475/2011 , определение ВС РФ от 16.06.15 по делу № А32-12903/2013).
В договорных обязательствах такой способ нередко используют, когда истец требует вернуть предмет аренды и привести его в прежнее состояние с учетом нормального износа (ст. 622 ГК РФ). Как правило, в подобных случаях речь идет о сносе здания (киоска, торгового павильона, магазина) и возврате земельного участка, который находился в аренде (постановления Десятого ААС от 10.12.14 по делу № А41-68444/13 , от 09.12.14 по делу № А41-61123/13).
Закон позволяет исполнять судебный акт за счет ответчика и в других ситуациях. Например, когда истец требует устранить недостатки выполненных работ (постановление Девятнадцатого ААС от 10.04.12 по делу № А35-11349/2010).
Второй способ пригодится, когда суд может удовлетворить иск, но исполнительное производство не принесет результатов. Конституционный суд отметил, что в этом случае истец вправе просить изменить способ и порядок исполнения решения (ст. , АПК РФ). Он может потребовать суммы исходя из понесенных расходов, например, на выполнение работ (определение КС РФ от 24.09.13 № 1466-О).
Конкретизируйте требования. Четко опишите, какие действия требуются от должника. Если подрядчик должен представить исполнительную документацию (ст. 726 ГК РФ), используйте перечень, который приводят соответствующие акты . Это возможно, если договор подряда включал обязательство подрядчика выполнять работы в соответствии с требованиями строительных норм и правил (постановления Двадцатого ААС от 15.10.12 по делу № А54-7225/2011).
Если нужно устранить недостатки в выполненных работах (ст. 723 ГК РФ), истец вправе ходатайствовать о назначении строительной экспертизы. Поставьте соответствующие вопросы:
Какие конкретно работы по договору подряда и в каком объеме ответчик выполнил с отклонением от требований технической документации и иных нормативных актов, которые применяются в строительстве? Какова стоимость некачественно выполненных работ?
Какие работы и в каком объеме необходимо произвести, чтобы устранить недостатки выполненных работ? Какова стоимость таких работ? Результаты экспертного исследования могут быть положены в основу уточненных исковых требований (постановление Двадцатого ААС от 24.03.15 по делу № А62-2929/2014).
Чтобы разрешить спор, суды должны изучить факты
Суды не вправе отказывать в иске, если заявитель ошибся в формулировке.
Встречались случаи, когда суды недостаточно внимательно подходили к рассмотрению исков о понуждении к заключению договоров.
В ряде дел суды по формальным основаниям отказывали субъектам малого или среднего предпринимательства в иске о понуждении к заключению договора. Так происходило, когда субъекты пытались реализовать преимущественное право на приобретение арендуемого имущества (ст. 3 Федерального закона от 22.07.08 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ <…>«). Суды ссылались на то, что истец выбрал ненадлежащий способ защиты права, когда предъявил иск о понуждении ответчика заключить договор вместо иска об урегулировании разногласий (постановление Девятого ААС от 01.07.15 по делу № А40-131968/2014). Кассационная инстанция отменила судебный акт. Суд посчитал, что если фактические обстоятельства можно использовать и для спора о заключении договора, и для урегулирования разногласий, то неправильно заявленное требование истца не должно приводить к отказу в иске. Последствием такого отказа станет необходимость предъявить новый иск, что может привести к нарушению прав на судопроизводство в разумный срок. Разрешение подобных споров вносит определенность в правоотношения сторон и устанавливает условия, которые они не могут согласовать. Отказ удовлетворить иск по указанным основаниям препятствует требованиям закона о заключении переданного на рассмотрение суда договора в обязательном порядке (
Арбитражный суд Хабаровского края в составе:
председательствующего Бровкина *.*. ,
судей Шальневой *.*. , Манника *.*. ,
при ведении протокола судебного заседания председательствующим,
при участии в судебном заседании:
от истца: Виничук *.*. ,
от ответчика: Вальдес *.*. ,
рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу МУП “Горсвет“ на решение от 20 января 2003 г. по делу N А73-9799/2002-1 Арбитражного суда Хабаровского края, принятого судьей *.*. Тюрюминой, по иску МУП “Горсвет“ к ДГУП “Строительное управление - 745“ ФГУП УСС “Дальспецстрой“ о понуждении к исполнению обязательства по договору,
Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 20.01.2003 в иске Предприятию отказано.
Предприятие, не согласившись с решением суда, подало апелляционную жалобу на предмет его отмены.
Представитель Предприятия жалобу поддержал; просит судебный акт отменить; иск Предприятия - удовлетворить.
Представитель ДГУП “СУ-745“ ФГУП УСС “Дальспецстрой“ жалобу не признал, просит судебный акт оставить без изменения.
Выслушав пояснения лиц, участвующих в судебном заседании, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены либо изменения судебного решения.
Законность, обоснованность судебного решения проверены по основаниям и в порядке, предусмотренными ст.ст. 258, 266, 269 - 271 АПК РФ.
Приведенными по делу доказательствами установлено следующее:
23.07.2002 ДГУП СУ-745 ФГУП УСС “Дальспецстрой“ и МП “Горсвет“ заключен договор N 17 по монтажу наружного освещения.
Согласно пункту 1.1 договора ДГУП СУ-745 ФГУП УСС “Дальспецстрой“, выступающий по договору генеральным подрядчиком, поручает, а МП “Горсвет“ (субподрядчик по договору) обязуется выполнить работы по монтажу наружного освещения на объекте “реконструкция ЦПКиО и береговой зоны в г. Хабаровске; а также по реконструкции ул. Шевченко г. Хабаровска“.
Предприятие обратилось с иском о понуждении к исполнению обязательств по указанному договору, касающихся условий пунктов 3.5, 3.6 данного договора, регулирующих порядок принятия выполненных работ путем подписания генподрядчиком, т.е. ДГУП СУ-745 ФГУП УСС “Дальспецстрой“ актов формы 2 и 3.
Между тем пунктами 3.5, 3.6 договора N 17 от 23.07.2002 сторонами предусмотрены не обязательства, а условия, регулирующие порядок и сроки производства работ.
Так, согласно пункту 3.5 данного договора “фактически выполненные объемы работ, являющиеся предметом оплаты, определяются на основе данных актов Ф-2, Ф-3;
приемка работ осуществляется с 25 по 28 число по состоянию на 25 число месяца. При согласии с данными, отраженными в акте Ф-2, генподрядчик в течение 3-х дней обязан подписать его; если генподрядчик не согласен с данными, отраженными в полученном акте, то в течение 2-х дней с момента получения акта Ф-2 стороны должны урегулировать спор и подписать акт“.
Между тем из материалов дела следует, что акты выполненных работ за август, сентябрь 2002 года ДГУП СУ-745 ФГУП УСС “Дальспецстрой“ подписаны; им же подписаны и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 за те же периоды.
В материалах дела имеется акт выполненных работ формы “за октябрь 2002 года“, не подписанный представителем ДГУП СУ-745 ФГУП УСС “Дальспецстрой“ в связи с возникшим у сторон спором по объемам и стоимости этих работ.
Указанное следует из пояснений лиц, участвующих в судебном заседании, а также из содержания апелляционной жалобы Предприятия.
Так, из пояснений представителя Предприятия названной жалобы следует, что ДГУП СУ-745 ФГУП УСС “Дальспецстрой“ необоснованно исключило из актов выполненных работ стоимость чугунных опор освещения.
На этом основано требование Предприятия о понуждении ДГУП СУ-745 ФГУП УСС “Дальспецстрой“ к подписанию актов выполненных работ Ф-2, справок стоимости этих работ Ф-3 с учетом цены указанных опор.
Указанное свидетельствует об имущественном требовании Предприятия, заключающегося в оплате ему стоимости чугунных опор освещения.
Далее, согласно ст. 307 ГК РФ “в силу обязательств одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу; уплатить деньги и т.п. либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности“.
Аналогичное положение содержится в ст. 702 ГК РФ.
Параграфами 1, 2, 4 договора за N 17 от 23.07.2002 о монтаже наружного освещения ДГУП СУ-745 ФГУП УСС “Дальспецстрой“, МУП “Горсвет“ установлены конкретные обязательства сторон по договору, то есть выполнение Предприятием монтажных работ, сдача его генподрядчику (ДГУП СУ-745 ФГУП УСС “Дальспецстрой“), оплата этих работ последним.
При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции подписание генподрядчиком актов выполненных работ Ф-2, Ф-3, предусмотренное пунктами 3.5, 3.6 указанного договора, оценивает как условие исполнения обязательства по оплате выполненных работ последним, а не как само обязательство, заключающееся в оплате этих работ.
При таком положении Предприятие не лишено возможности судебной защиты своих прав путем предъявления к ДГУП СУ-745 ФГУП УСС “Дальспецстрой“ иска о взыскании стоимости затрат, выполненных работ, не признанных и исключенных последним из актов Ф-2, Ф-3.
На основании изложенного, ст. 269 АПК РФ обжалуемое решение подлежит оставлению без изменения, апелляционная жалоба Предприятия - без удовлетворения.
Суд апелляционной инстанции, руководствуясь ст. 269 - 271 АПК РФ,
постановил:
Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 20.01.2003 по делу N А73-9799/2002-1 оставить без изменения; апелляционную жалобу МУП “Горсвет“ - без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в кассационную инстанцию ФАС ДВО в 2-месячный срок с момента его провозглашения.
Председательствующий:
*.*. Бровкин
*.*. Шальнева
Специализированным межрайонным экономическим судом г. Астаны рассмотрено гражданское дело по иску АО «Астана-Теплотранзит» к ИП «К» о понуждении к исполнению договора. В судебном заседании установлено, что между сторонами заключен договор доверительного управления на систему теплового учета, согласно которому ответчик обязался обеспечить сохранность переданного в доверительное управление СТУ на весь период эксплуатации. В ходе обследования СТУ представителями истца выявлен факт неисправной работы, что подтверждается актом проверки, однако ответчик свои обязательства по ремонту СТУ в добровольном порядке исполнять отказался. В силу требований ст.272 ГК РК обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства. Исследовав материалы дела, суд удовлетворил исковые требования АО. Решение суда не вступило в законную силу.
Требование о понуждении к исполнению договора в казахстане
Более того, пунктом 6 упомянутого Нормативного постановления предусмотрено, что при предъявлении заказчиком иска о признании потенциального поставщика недобросовестным участником государственных закупок по основанию уклонения от заключения договора заказчик, в соответствии со статьями 65, 66 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, обязан представить в суд доказательства надлежащего направления им проекта договора (например, почтовое уведомление о доставке проектов договора, расписка поставщика о получении нарочно) либо указать причины неисполнения им данной обязанности. Невыполнение заказчиком возложенной на него указанной обязанности является основанием для отказа в удовлетворении иска о признании потенциального поставщика недобросовестным участником государственных закупок по основанию уклонения от заключения договора.
Понуждение к исполнению обязательств по договору
Попробуем рассмотреть основные виды нарушений и способы противодействия им. Несоблюдение сроков для размещения информации о государственных закупках Суть нарушения В соответствии с пунктом 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» организатор должен разместить информацию о государственных закупках на веб-портале государственных закупок не позднее 5 рабочих дней до окончания срока представления ценовых предложений. На практике этот срок не всегда соблюдается, что не позволяет всем потенциальным поставщикам успеть принять участие в закупках, и своевременно подготовить и представить ценовое предложение.
Суд удовлетворил иск о понуждении к исполнению договора
Размещенная информация о предстоящих государственных закупках способом запроса ценовых предложений, должна быть доступна для ознакомления всем потенциальным поставщикам, прошедших регистрацию на веб-портале государственных закупок. Неразмещение на веб-портале проекта договора не позволяет потенциальному поставщику ознакомиться с его текстом и существенными условиями, без чего в случае победы будет сложно или невозможно выполнить договор. Как противодействовать В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 15 Закона «О государственных закупках» поставщику необходимо незамедлительно обратиться в органы финансового контроля с жалобой на данное нарушение и требованием обязать заказчика или организатора закупок исправить допущенное нарушение, а если закупки были проведены — то с требованием об их отмене.
Судебное решение о понуждении к заключению договора
Стороны могут предусматривать их в договоре, могут не предусматривать, но независимо от этого они обязаны исполнять это условие в том виде, в каком оно закреплено в законе. Если условия предписаны диспозитивной нормой закона, то стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. Если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой, соответствующие условия определяются обычаями делового оборота, применимыми к отношениям сторон.Расторжение договора о государственных закупках предусмотренных статьей 6 указанного Закона (аффилиированность, включение в реестр недобросовестных поставщиков, реестр должников и т.
п.); оказания организатором государственных закупок содействия потенциальному поставщику.
Кабинет Сменить пароль Ввести ключ активации Выйти Вы ввели неверный логин или пароль. Проверьте язык ввода и кнопку CAPS-LOCK Запомнить меня Регистрация Забыл пароль
- Мое избранное
- Сохранить в Word
- Сохранить в Word(альбомная ориентация)
- Сохранить в Word(с оглавлением)
- Сохранить в PDF
- Отправить по почте
Документ показан в демонстрационном режиме! Стоимость: 80 тг/год Отправить по почте Toggle Dropdown В районный (городской, областной) суд Копия: (наименование и почтовый адрес ответчика) Истец: (сведения об истце, указанные в подл. 2 п. 2 ст. 150 ГПК РК) Ответчик: (сведения об ответчике, указанные в подп. Зп. 2 ст.
Нарушения могут заключаться:
- в несвоевременной оплате по договору;
- отсутствии необходимых условий для выполнения поставщиком своих обязательств (например, непредоставление помещения для ремонта);
- отказе от приемки результатов выполненных надлежащим образом работ или услуг.
Как противодействовать Поставщик в соответствии с условиями договора и действующего законодательства должен реагировать путем предъявления соответствующих исков: о взыскании суммы оплаты, о понуждении к исполнению обязательств по договору, применять неустойки за все виды нарушений, а также воздействовать путем применения дисциплинарных и административных мер воздействия на должностных лиц заказчика, виновных в неисполнении или ненадлежащем исполнении договора.
Судебное решение о понуждении к заключению договора Казахстан Республикасы атынан шешiм12 апреля 2007 год г.АлматыМедеуский районный судВ составе председательствующей судьи Тохтарбаевой В.Е. При секретаре судебного заседания Баратовой Г.М.С участием истца Аслановой Г.А., ее представителя по доверенности Шин А.Г., представителя ответчика Аятаева М.К., по ордеру и по доверенности Шаламовой И.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское делопо иску Аслановой Гюлизар Айвазовны к Аятаеву Муратбеку Кененбаевичу о принуждении к заключению договора, по встречному иску Аятаева Муратбека Кененбаевича к Аслановой Гюлизар Айвазовне об устранении препятствииправа пользования земельным участком и незавершенным объектом строительства, суд Установил: Асланова Г.А. обратилась с иском в суд к Аятаеву М.К.
В судебном заседании Аятаев М.К. подал встречное исковое заявление к Аслановой Г.А. о выселении, после Аятаев М.К., изменил встречный иск и просил суд устранить препятствия права пользования земельным участком и незавершенным объектом строительства, расположенным на нем, находящегося по адресу: г.Алматы мкр «Думан», улица Карашаш, дом № 59, путем его освобождения и запрещения пользования земельным участком и незавершенным объектом строительства Аслановой Гюлизар Айвазовны и членам ее семьи. Встречный иск Аятаев М.К. мотивировал тем, что согласно Акта на право собственности на земельный участок от 06.01.2006 года, выданный на основании постановления Акимата г.
Таким образом, поставщик, согласившийся с условиями договора, обязан исполнить его в указанный срок (даже на следующий день с момента вступления в силу договора). Поэтому возможность исполнения договора к определенному сроку участнику закупок нужно оценивать до подачи ценового предложения. В случае признания потенциального поставщика победителем государственных закупок, если поставщик по каким либо причинам не укладывается в срок по исполнению договора либо исполнение в установленные заказчиком сроки неприемлемы для поставщика, последнему не следует предоставлять письменный отказ от подписания договора, либо исполнения его, так как это влечет за собой включение поставщика в реестр недобросовестных участников госзакупок.
Гражданского кодекса различается расторжение договора в одностороннем порядке (в таком случае договор расторгается только через суд и по решению суда) и односторонний отказ от исполнения договора (внесудебный порядок, расторжение договора без суда). Ваша формулировка не позволяет уверенно отнести ее к одному из указанных способов расторжения договора.Нарушения со стороны заказчика при проведении государственных закупок способом запроса ценовых предложений Таким образом, он может принудить организатора выполнить требования по своевременному размещению информации или добиться отмены проведенных с нарушением закупок.
Судом установлено, что между сторонами заключен договор о государственных закупках, по которому ответчик обязался поставить оборудование: систему выявления нарушений скоростного режима в количестве 3 комплектов, а истец принять и оплатить товар. Однако ответчик ненадлежаще исполнил условия договора, не выполнив его в срок. Решением суда исковое заявление Департамента Внутренних дел Акмолинской области к ТОО «Т» о понуждении к исполнению договорных обязательств удовлетворено.
Суд обязал ТОО «Т» произвести пуско-наладочные работы комбинированных систем с передачей сохранной информации в цифровом формате в процессинговый центр Управления дорожной полиции Департамента внутренних дел Акмолинской области по договору о государственных закупках.
Исполнение в натуре — реальное выполнение должником действий, которые он должен совершить в силу обязательства. Если он их не выполнил, можно через суд обязать его это сделать. Например, вы можете обязать подрядчика передать документы, без которых вы не можете пользоваться результатом работ. Или можно потребовать присудить вам оплаченное оборудование, которое не передал продавец. Бывают случаи, когда исполнение обязательства в натуре объективно невозможно, например погибла уникальная вещь. Тогда вместо ее присуждения требуйте возмещения убытков.
Мотивировать должника к исполнению можно с помощью судебной неустойки (астрента).
Что такое исполнение обязательства в натуре
Исполнение обязательства в натуре — это фактическое выполнение должником своих обязательств по договору. Присуждение к такому исполнению — способ защиты ваших прав как кредитора (ст. ст. 12, 308.3, 396 ГК РФ).
Вы имеете право на получение в натуре (реально) того исполнения, на которое рассчитываете. Если должник не исполнил или ненадлежащим образом исполнил свое обязательство, вы по общему правилу получаете возможность потребовать от должника исполнения его в натуре.
В натуре, как правило, требуют исполнения неденежных обязательств, в частности передачи товара, выполнения работы, оказания услуг. По денежным обязательствам заявляются требования о взыскании долга.
В каких ситуациях стоит обращаться с требованием об исполнении обязательства в натуре
Обращайтесь с данным требованием, например, когда вам нужно:
- получить имущество (покупатель требует передать по договору купли-продажи оплаченное оборудование);
- устранить недостатки в выполненных работах;
- истребовать документы (например, участник или акционер может требовать у общества протоколы общего собрания, заказчик у подрядчика — техническую документацию);
- понудить заключить договор.
Обратите внимание, что у вас есть возможность выбора требования к должнику. Например, обязательство для вас может утратить интерес, и тогда вы вправе по своему усмотрению вместо требования исполнить обязательство в натуре потребовать от должника возмещения убытков, вызванных неисполнением им обязательства. При этом, если вы потребовали исполнить обязательство в натуре, у вас остается право требовать возмещения убытков, неустойки за просрочку (п. 24 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7).
При каких условиях можно требовать исполнения обязательства в натуре
Вы можете требовать исполнения обязательства в натуре, если одновременно выполняются следующие условия:
- в договоре предусмотрена соответствующая обязанность должника;
- должник нарушил договорное обязательство;
- исполнение этого обязательства является объективно возможным исходя из конкретных обстоятельств дела (п. 22 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7).
Обратите внимание, что ваша позиция будет сильнее, если вам удастся доказать, что восстановить нарушенное право возможно только путем понуждения должника исполнить обязательство в натуре, а взыскание убытков не обеспечит нужной защиты. Тогда вам не откажут в иске. Пример — должник вам должен предоставить информацию, и ни у кого больше ее нет. Или только должник может изготовить и передать вам документацию (п. 22 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7).
Когда нельзя потребовать исполнения обязательства в натуре
Вы не всегда можете требовать исполнения обязательства в натуре. Ограничения такого требования могут быть установлены Гражданским кодексом РФ, иными законами, договором или вытекать из существа обязательства (п. 1 ст. 308.3 ГК РФ).
Так, вы не можете заявить это требование, если исполнить его объективно невозможно в силу, в частности, следующих обстоятельств (п. 23 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7):
- гибели индивидуально-определенной вещи, которую должник был обязан передать. Например, если вы не получили конкретное оборудование с индивидуальными характеристиками из-за пожара, потребовать его передать вы не можете.
Что касается родовых вещей (например, семян), вы можете требовать передать их вам, даже если у должника нет нужного количества, но он может приобрести их у третьих лиц (п. 23 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7);
- принятия органом государственной власти или органом местного самоуправления акта, которому будет противоречить такое исполнение обязательства.
Кроме того, вы не сможете потребовать исполнения обязательства в натуре, если оно настолько тесно связано с личностью должника, что принудительное исполнение будет нарушать принцип уважения чести и достоинства гражданина. Например, нельзя понудить физлицо выступить с музыкальным произведением на концерте (п. 23 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7).
Если нельзя потребовать исполнить обязательство в натуре, вы вправе потребовать возмещения убытков, причиненных вам неисполнением обязательства, если должник отвечает за наступившую невозможность (п. 23 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7).
Как потребовать исполнения обязательства в натуре (понудить к исполнению договора)
Чтобы успешно реализовать данное требование и получить желаемый результат, вам нужно:
- обратиться с требованием (претензией) к вашему должнику. Направлять претензию по неденежным требованиям не обязательно, если это не предусмотрено законом или договором (ч. 5 ст. 4 АПК РФ, п. 7 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ). Но рекомендуем это сделать, поскольку должник может добровольно исполнить обязательство. Тогда вам не придется обращаться в суд, что сэкономит время и деньги;
- составить и подать иск в суд, если должник не удовлетворит ваше требование.
Как составить иск о понуждении к исполнению обязательства (договора) в натуре
Составьте исковое заявление в соответствии с требованиями к содержанию и форме, установленными ст. 125 АПК РФ или ст. 131 ГПК РФ в зависимости от подведомственности спора.
В иске можно указать предполагаемый срок для исполнения требования. Но учтите, что суд при назначении срока для исполнения решения примет во внимание такие обстоятельства, как возможность ответчика исполнить акт, степень затруднительности исполнения и др. (п. 27 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7).
Если вы подаете иск об истребовании вещи у ответчика, укажите также наименование, стоимость и местонахождение имущества, которое вы просите вам передать. Суд указывает эти параметры при присуждении имущества (ч. 2 ст. 171 АПК РФ). Цена иска определяется исходя из стоимости истребуемого имущества (п. 3 ч. 1 ст. 103 АПК РФ).
При подаче иска о понуждении к действиям, например об устранении недостатков выполненных работ, опишите, какие действия должен совершить должник (конкретный перечень), объем работ, порядок. Это облегчит исполнение судебного акта. Можете использовать заключение специалистов (при наличии), чтобы точнее определить, какие работы нужно выполнить.
Также рекомендуем привести доказательства, что только должник может исполнить требование и только так вы можете защитить свои интересы (п. 22 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7). Это особенно важно, если вы хотите понудить подрядчика выполнить работы. На практике проблематично добиться этого в суде, поскольку нормами о подряде такой способ защиты прямо не предусмотрен.
На случай неисполнения должником решения суда дополнительно включите требование о взыскании расходов, понесенных, в частности, в связи с привлечением третьих лиц (ч. 3 ст. 174 АПК РФ).
Также вы можете защитить свои интересы с помощью требования о взыскании судебной неустойки.
Как подать иск о понуждении к исполнению обязательства (договора) в натуре
Существенных особенностей при подаче иска о присуждении к исполнению обязательства (договора) в натуре нет. Вам нужно определиться с подведомственностью и подсудностью спора, уплатить госпошлину и направить иск.
Обратите внимание, что если вы истребуете недвижимое имущество, то действуют правила об исключительной подсудности и иск нужно подавать в суд по месту нахождения недвижимости (ч. 1 ст. 38 АПК РФ, ч. 1 ст. 30 ГПК РФ).
Как потребовать взыскания судебной неустойки
Вы вправе потребовать взыскания судебной неустойки (или астрента), чтобы мотивировать должника оперативней исполнить решение суда и защитить свои интересы на случай его неисполнения (п. 1 ст. 308.3 ГК РФ).
Рассмотрим основные моменты по ее взысканию.
В каком размере можно взыскать судебную неустойку
Можно указать в заявлении желаемый размер неустойки.
Но в конечном итоге определять его будет суд на основе следующего принципа: ответчику должно быть явно более выгодным исполнить решение суда, чем уклоняться от его исполнения. Неустойка должна быть справедливой, соразмерной и не позволять ответчику извлекать выгоду из его незаконного или недобросовестного поведения (п. 32 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7).
Неустойка может, в частности, составлять от нескольких сот до десятков тысяч рублей за один календарный день, размер зависит от конкретной ситуации, в том числе от существа требования, поведения должника.
Когда и как подать заявление в суд о взыскании судебной неустойки
Вы можете обратиться с заявлением в суд как до принятия им решения по иску о понуждении к исполнению в натуре, так и позже в рамках исполнительного производства (п. 31 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7).
Лучше заявить о взыскании судебной неустойки сразу в иске о понуждении к исполнению в натуре, на случай неисполнения судебного решения. Так вы сэкономите время на повторное обращение в суд.
Вы получите отдельный исполнительный лист на это требование, но принудительное исполнение будет возможно только после истечения указанного судом срока для исполнения обязательства в натуре (п. 33 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7).
Если вы требуете эту сумму только на стадии исполнительного производства, обратитесь с заявлением в суд, который вынес решение о понуждении к исполнению в натуре. Действуйте по правилам ч. 2, 2.1 ст. 324 АПК РФ о подаче заявления об отсрочке (рассрочке) исполнения судебного акта (п. 31 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7). Не нужно обращаться с заявлением в порядке искового производства.
Будьте готовы подтвердить, что ответчик не исполняет решение суда. Это может быть, к примеру, распечатка с официального сайта ФССП России, согласно которой исполнительное производство не окончено исполнением.
На основании судебного акта о присуждении судебной неустойки вам выдадут исполнительный лист, который нужно предъявить в службу судебных приставов.