Договор на закупку оборудования. Договор поставки оборудования
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продал, а Покупатель купил на условиях (указать место, где будет монтироваться Оборудование) оборудование в соответствии с Приложением № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
2.1. Общая стоимость оборудования составляет рублей.
2.2. Цена оборудования включает расходы, связанные с экспортной упаковкой, доставкой до , погрузкой, хранением, таможенными пошлинами и таможенной "очисткой" груза в месте назначения, производимой в таможне на складе в г. Продавцом.
2.3. Цены являются окончательными и не изменяются в течение действия Договора. Договор вступает в силу после подписания обеими сторонами.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Оборудование по настоящему Договору должно быть поставлено в течение дней после подписания настоящего договора. Датой поставки считается дата монтажа оборудования Продавцом и письменного уведомления Продавцом Покупателя о готовности передачи оборудования по приемо-сдаточному акту в месте поставки по настоящему договору.
3.2. Особым условием поставки оборудования по настоящему договору является право Покупателя в течение месяцев (начиная с момента поставки по настоящему договору) безвозмездно эксплуатировать поставляемое оборудование в целях исследования его потребительских (эксплуатационных) качеств и выявления потребности в его приобретении.
Пользование оборудованием будет осуществляться на основании отдельного договора, который заключается одновременно с настоящим договором и является его неотъемлемой частью.
3.3. Не позднее срока, указанного в п. 3.2 настоящего договора, Покупатель обязан либо вернуть оборудование Продавцу, либо перечислить денежные средства в размере, указанном в п. 2.1 настоящего договора, на банковский счет Продавца. Платежи осуществляются Покупателем по следующим реквизитам: .
3.4. Покупатель имеет право в течение срока указанного в п. 3.2 настоящего договора отказаться от приобретения оборудования и вернуть его Продавцу. Отказ должен быть выполнен в письменной форме. Если Покупатель в течении срока, указанного в п. 3.2 настоящего договора, не заявит об отказе от приобретения оборудования, то это будет свидетельствовать о его готовности оплатить Продавцу договорную цену, и к нему могут быть применены штрафные санкции за просрочку оплаты в соответствии с условиями настоящего договора.
3.5. Письменное уведомление об отказе от приобретения Оборудования направляется Покупателем заказным письмом (телеграммой) по следующим адресам: .
4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
4.1. Право собственности на оборудование переходит от Продавца к Покупателю после перевода последним денежных средств обусловленных настоящим договором на банковский счет Продавца. Риск случайной гибели или порчи оборудования лежит на владельце оборудования.
5. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ
5.1. Качество поставляемого оборудования должно полностью соответствовать техническим спецификациям прилагаемым к настоящему договору.
5.2. Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет года с даты поставки.
6. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ
6.1. Все споры, противоречия и разногласия, которые могут возникать между сторонами и/или в связи с настоящим Договором, подлежат окончательному урегулированию Арбитражным судом г. .
Вынесенное арбитражным судом решение является окончательным и обязательным для сторон.
6.2. Применимым правом по данному договору является законодательство Российской Федерации.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств в следствии наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора.
7.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока, указанного в настоящем Договоре, то этот срок подливается соответствующим образом на время указанных обстоятельств.
7.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены Торговой Палатой или другой компетентной организацией соответствующей стороны. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.
7.4. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств для одной из Сторон длится более месяцев, другая Сторона имеет право полностью или частично аннулировать настоящий Договор без обязательств о возмещении возможных убытков (включая расходы) стороны, у которой возникли форс-мажорные обстоятельства.
8. САНКЦИИ
8.1. В случае просрочки в оплате против сроков, указанных в Договоре, Покупатель уплачивает Продавцу пеню от суммы Договора в размере % за каждый день просрочки.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все дополнения и приложения к данному Договору имеют силу, если они сделаны в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
9.2. Ни одна из сторон не имеет право передать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия противоположной стороны.
По условиям договора поставки оборудования, одна сторона - Поставщик, принимает на себя обязательства по поставке оборудования в обусловленный срок другой стороне – покупателю. Покупатель обязуется принять оборудование и уплатить за него оговоренную контрактом сумму.
Отличительным условием договора поставки оборудования является отражение в нем условий о монтаже и пуско-наладочных работах, переход права собственности и рисков утери / порчи, ответственности поставщика за дефекты оборудования и гарантийных обязательствах.
Скачать договор поставки оборудования
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ №____
«» 20г. г. _________________
(дата) (населенный пункт)
Именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице действующего на основании , с одной стороны,
и , именуемое в дальнейшем именуемый Покупатель, в лице , действующего на основании , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить оборудование согласно спецификации (Приложение 1 к настоящему договору).
2. Качество и комплектность оборудования должны соответствовать (наименование ГОСТов, ОСТов, технических условий, технических образцов, описаний, чертежей) ____________________________________________________________________________
Вместе с оборудованием прилагаются руководство по эксплуатации, свидетельство о проверке, протокол испытаний и методика проверки.
3. Оплата оборудования производится по цене:
() рублей.
(артикул / маркировка оборудования) (цена цифрами и прописью)
4. Поставка оборудования производится в следующие сроки .
Досрочная поставка оборудования допускается не ранее .
5. Полная стоимость оборудования составляет () руб.
Сумма является окончательной и не изменяется в течении действия настоящего договора.
6. Расчеты за поставленное оборудование производятся безналичным платежом на расчетный счет Поставщика № , открытый в банке .
Покупатель вправе полностью или частично отказаться от оплаты платежных требований Поставщика в случае:.
7. Тара, упаковка и маркировка оборудования должны соответствовать .
8. Расходы по доставке оплачиваются Поставщиком / Покупателем .
9. За нарушение сроков поставки Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере _____% от стоимости по договору, указанной в п.5.
За необоснованный отказ от оплаты платежных требований Поставщика, Покупатель уплачивает штраф в размере ______% от стоимости по договору, указанной в п.5.
10. Монтаж и пуско-наладочные работы производятся силами и за счет Покупателя.
11. Право собственности на оборудование переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания Акта приема-передачи оборудования (далее – «Акт). Вместе с переходом права собственности к Покупателю переходит риск случайной гибели и / или порчи оборудования.
12. При выявлении дефектов оборудования, Покупатель подробно описывает их в Акте и передает его Поставщику оборудования. Поставщик обязуется в течение 1 (Одного) месяца с даты получения Акта, установить причину дефектов и устранить их за собственный счет.
13. Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет с момента подписания Акта.
14. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора.
Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока, указанного в настоящем Договоре, то этот срок подливается соответствующим образом на время указанных обстоятельств.
Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены Торговой Палатой или другой компетентной организацией соответствующей стороны. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.
15. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до момента исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
16. Реквизиты сторон:
Продавец: Покупатель:
| Наименование: | Наименование: |
| Фактический адрес: |
|
| Юридический адрес: |
|
| ИНН: КПП: |
В Спецификации к настоящему Договору указывается наименование, комплектность и цена каждой единицы оборудования 1 .
1 Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).
1.2. Количество поставляемого оборудования составляет: ________________ _____________________________________________________________________ 2 . (указать количество или порядок его определения)
2 Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса РФ).
В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса РФ, если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении, либо в договоре может быть установлен порядок его определения.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена каждой единицы оборудования указывается в Спецификации к настоящему Договору.
2.2. Общая стоимость оборудования, поставляемого по настоящему Договору, составляет сумму ________ (__________________) рублей. (сумма цифрами и прописью)
2.3. Цена оборудования включает расходы, связанные с упаковкой, погрузкой, доставкой, разгрузкой, оформлением груза в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.4. Цена оборудования является окончательной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.
2.5. Оплата стоимости оборудования производится в следующем порядке:
2.5.1. Предварительная оплата в размере ____% от стоимости оборудования, что составляет ______ (____________) рублей, производится в течение _____ дней с даты подписания настоящего Договора.
2.5.2. Оплата оставшейся части в размере ____% от стоимости оборудования, что составляет ______ (____________) рублей, производится в течение _____ дней с даты поставки оборудования (п. 3.2 настоящего Договора).
2.6. Оплата стоимости оборудования по настоящему Договору производится путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.7. Днем оплаты является день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Оборудование по настоящему Договору должно быть поставлено в течение _________ после подписания настоящего Договора.
3.2. Датой поставки считается дата доставки оборудования на склад Покупателя.
3.3. Покупатель должен принять оборудование и проверить его по количеству в день поставки, а по качеству не позднее _________ с даты поставки.
3.4. При обнаружении недопоставки оборудования Покупатель обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика. В этом случае Стороны составляют соответствующий акт.
Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество оборудования в течение _________ с даты обнаружении недопоставки.
3.5. При обнаружении ненадлежащего качества оборудования или несоответствия оборудования условиям о комплектности Покупатель уведомляет об этом Поставщика в течение _________ с даты обнаружении недостатков или некомплектности оборудования.
Поставщик в течение _____ дней с момента получения уведомления от Покупателя обязан направить своего уполномоченного представителя на склад Покупателя для осмотра и составления соответствующего акта.
В случае споров о качестве поставленного оборудования проводится экспертиза ________________________________________________________ за счет (при необходимости, указать кем проводится экспертиза) Стороны, настаивающей на ее проведении. Если экспертиза проведена за счет Покупателя и по ее результатам установлено ненадлежащее качество поставленного оборудования, Поставщик обязан возместить Покупателю расходы на проведение экспертизы в течение _____ дней с момента получения ее результатов.
В случае если Поставщик не направит к Покупателю своего уполномоченного представителя в установленный настоящим пунктом срок, Покупатель самостоятельно обращается в _______________________ для проведения экспертизы и уведомляет об этом Поставщика.
3.6. В случае поставки оборудования ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика:
Соразмерного уменьшения цены оборудования;
Безвозмездного устранения недостатков оборудования в течение _________ с даты ____________________;
Возмещения своих расходов на устранение недостатков оборудования.
В случае существенного нарушения требований к качеству оборудования Покупатель вправе по своему выбору:
Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за оборудование денежной суммы;
Потребовать замены оборудования ненадлежащего качества оборудованием, соответствующим условиям настоящего Договора.
3.7. В случае поставки некомплектного оборудования Покупатель вправе потребовать от Поставщика:
Соразмерного уменьшения покупной цены;
Доукомплектования оборудования в течение _________ с даты __________________.
Если Поставщик в указанный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании оборудования, Покупатель вправе по своему выбору:
Потребовать замены некомплектного оборудования на комплектное;
Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
3.8. При предъявлении Покупателем требования о замене оборудования, не соответствующего условию о качестве и/или комплектности, замена должна быть произведена Поставщиком в течение _________ с даты ___________________.
3.9. Право собственности на оборудование переходит к Покупателю с даты поставки оборудования в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора.
Риск случайной гибели или повреждения оборудования несет собственник оборудования.
4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
4.1. Качество поставляемого по настоящему Договору оборудования должно соответствовать __________________________________________________________. (указать ГОСТ, технический регламент и т.п.) 4.2. Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет _________ с даты поставки. 4.3. Комплектность оборудования должна соответствовать ________________ _____________________________________________. (указать стандарт и т.п.) Комплектность оборудования указывается в Спецификации к настоящему Договору.5. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ
5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
5.2. В случае если Стороны не придут к согласию в результате переговоров, споры передаются для разрешения в Арбитражный суд _____________________.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки оборудования, установленного п. 3.1 настоящего Договора, срока допоставки оборудования, установленного п. 3.4 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере ____% от цены не поставленного в срок оборудования за каждый день просрочки.
6.2. В случае нарушения Поставщиком срока устранения недостатков оборудования, установленного п. 3.6 настоящего Договора, срока доукомплектования оборудования, установленного п. 3.7 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере ____% от цены оборудования, в котором обнаружены недостатки, либо от цены оборудования, требующего доукомплектования, соответственно.
6.3. В случае нарушения Поставщиком срока замены оборудования, установленного п. 3.8 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере ____% от цены оборудования, подлежащего замене.
6.4. В случае нарушения Покупателем срока оплаты стоимости оборудования, установленного п. 2.5 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере ____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора (форс-мажорные обстоятельства).
6.6. Срок исполнения обязательства, установленного настоящим Договором, отодвигается соразмерно времени действия указанных форс-мажорных обстоятельств.
6.7. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены торговой палатой или другой компетентной организацией соответствующей Стороны. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 3
3 Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности которого договор не может считаться заключенным.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
7.2. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Все приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
7.5. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями Сторон.
7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель: ____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Поставщик: _____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Покупатель: Поставщик: _____________/_______________ ______________/________________ М.П. М.П.Договор поставки оборудования №________
ООО "Иванов" , именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Иванова И.И. , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "Петров" , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. По Договору Поставщик поставляет и передает в собственность Покупателя холодильное оборудование , в соответствии со Спецификацией № 1 (Приложение № 1 к Договору, является неотъемлемой составной частью Договора), далее по тексту – Оборудование, с обязательным приложением технической документации, инструкции по эксплуатации на русском языке.
1.2. Поставщик производит технологический монтаж и пуско-наладочные работы поставляемого Оборудования.
1.3. Покупатель принимает и оплачивает Оборудование в порядке, установленном Договором.
1.4. Оборудование принадлежит Поставщику на праве собственности, не обременено и не является предметом притязаний иных лиц.
1.5. Дата поставки - момент подписания Сторонами товарной накладной.
2. Сроки, порядок и условия поставки
2.1. Покупатель выполняет работы по восстановлению ограждающих конструкций холодильных камер, восстановлению или замене тепловой и паро-гидроизоляции; работы, связанные с устройством и последующей заделкой отверстий под трубопроводы, кабели, крепежные и другие металлоконструкции и остальные элементы, необходимые для производства монтажных и пуско-наладочных работ холодильного оборудования. Срок окончания таких работ - до даты поставки.
2.2. Срок поставки Оборудования - 12 (Двенадцать) дней с даты исполнения Покупателем п. 2.7.
2.4. Место передачи Оборудования - по месту нахождения Покупателя:____________.
2.5. Качество и комплектность Оборудования должны соответствовать ГОСТам и Договору.
2.6. Поставщик имеет право поставить Оборудование досрочно с письменного разрешения Покупателя.
2.7. Покупатель извещает Поставщика (факс, заказное письмо, E -mail ) о готовности объекта к монтажу не позднее 10 (Десяти) дней с даты платежа, обозначенного в п. 3.3.
2.8. Монтаж и ввод Оборудования в эксплуатацию - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки (1.5).
3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Цена Договора составляет ________ , в том числе НДС 18%.
3.2. Порядок оплаты:
3.3. ______________ рублей , в том числе НДС 18% - в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней со дня выставления счета.
3.4. ______________ рублей , в том числе НДС 18% - в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты поставки (1.5).
3.5. ______________ рублей , в том числе НДС 18% - в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию.
3.6. Датой оплаты - дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
3.7. Оплата - безналичному расчету, платежными поручениями путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Покупателю с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
4. Порядок приема-передачи Оборудования. Качество, поставляемого Оборудования
4.1. Приемка поставленного Оборудования осуществляется представителем Покупателя в присутствии представителя Поставщика (далее - Уполномоченные представители) в ходе передачи Оборудования в месте доставки и включает в себя следующие этапы:
а) проверка соответствия количества, комплектности, установленных в соответствии со Спецификацией № 1;
б) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений Оборудования.
4.2. Оборудование передается Покупателю с комплектом технической документации (сертификаты качества, паспорта на оборудование и комплектующие, техническое описание и инструкции по эксплуатации).
4.3. Приемка Оборудования на соответствие оформленной накладной либо иного первичного учетного документа, форма которого утверждена учетной политикой Поставщика, содержащего все обязательные реквизиты, предусмотренные федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", отражающего продажу (отпуск) товарно-материальных ценностей сторонним организациям; транспортной накладной (утверждена Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом") либо иного первичного учетного документа, форма которого утверждена учетной политикой Поставщика, содержащего все обязательные реквизиты, предусмотренные федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", отражающего перевозку (доставку) товарно-материальных ценностей сторонним организациям, по количеству осуществляется уполномоченным представителем Покупателя непосредственно при передаче Оборудования, а в случае невозможности – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Оборудования.
4.4. Если в процессе приема-передачи Оборудования будут обнаружены брак, недокомплект или несоответствие поставленного Оборудования условиям, установленным Спецификацией № 1, Покупатель делает отметку об этом в товарной накладной, а также составляет в 2 (Двух) экземплярах соответствующий Акт, подписываемый уполномоченными представителями обеих Сторон. В течение 3 (Трех) календарных дней Поставщик обязан произвести замену или допоставку Оборудования.
4.5. Обязанность Поставщика поставить Оборудование считается исполненной после передачи Оборудования и при условии надлежащим образом оформленных документов: акта приема-передачи Оборудования; накладных либо иных первичных учетных документов, форма которых утверждена учетной политикой Поставщика, содержащего все обязательные реквизиты, предусмотренные федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", отражающего продажу (отпуск) товарно-материальных ценностей сторонним организациям; транспортной накладной (утверждена Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом") либо иных первичных учетных документов, форма которых утверждена учетной политикой Поставщика, содержащего все обязательные реквизиты, предусмотренные федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", отражающего перевозку (доставку) товарно-материальных ценностей сторонним организациям, счетов-фактур (если на Поставщика законодательством о налогах и сборах возложена обязанность по составлению и выставлению счетов-фактур); счета.
4.6. Обязательства Поставщика по выполнению монтажных, пуско-наладочных работ считаются выполненными с момента подписания сторонами акта ввода Оборудования в эксплуатацию.
5. Гарантийные обязательства
5.1. Поставщик гарантирует исправную работу Оборудования в течение 12 (Двенадцати) месяцев со дня пуска его в эксплуатацию, но не более 13 (Тринадцати) месяцев с момента передачи Оборудования, при соблюдении инструкций по эксплуатации и уходу за Оборудованием. Если в течение гарантийного срока Оборудование окажется дефектным или несоответствующим условиям Договора, Поставщик обязан устранить обнаруженные Покупателем дефекты или заменить дефектные части на части надлежащего качества в срок, не превышающий 20 (Двадцать) рабочих дней со дня получения от Покупателя соответствующего требования, при условии наличия необходимых запасных частей в пределах административной границы г. Москвы и Московской области.
5.2. В случае отсутствия запасных частей (п. 4.1), сроки устранения возникших дефектов оговариваются дополнительно.
5.3. Качество Оборудования определяется техническими условиями завода-изготовителя, стандартами общеевропейского сертификата «СЕ» и сертификата РОСТЕСТА ГОССТАНДАРТА РФ.
5.4. Поставщик несет гарантийные обязательства только перед Покупателем.
5.5. Гарантии утрачиваются, если:
- Оборудование используется не по назначению;
- помещение, где установлено Оборудование не соответствует предъявляемым требованиям для нормальной работы Оборудования;
- не соблюдались правила эксплуатации Оборудования;
- Оборудование было подвергнуто несанкционированным изменениям, либо были вмонтированы неоригинальные детали;
- детали имели повреждения, возникшие в результате небрежности, а также ошибок эксплуатации.
6. Тара, упаковка и маркировка Оборудования
6.1. Оборудование должно иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или определяются условиями Договора.
6.2. Оборудование должно быть поставлено в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Оборудования от его повреждения или порчи во время транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения. Упаковка (тара) Оборудования должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Оборудования (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Договоре. Если производителем (производителями) Оборудования предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной в Договоре, то Оборудование может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту Оборудования и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Если Оборудование поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступило Оборудование, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
7. Обязанности сторон
7.1. Покупатель обязуется:
7.2.1. Принять Оборудование в соответствии с разделом 4 Договора и при отсутствии претензий относительно качества, количества и других характеристик Оборудования подписать акт приема-передачи Оборудования, накладные либо иные первичные учетные документы, форма которых утверждена учетной политикой Поставщика, содержащих все обязательные реквизиты, предусмотренные федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", отражающего продажу (отпуск) товарно-материальных ценностей сторонним организациям; транспортные накладные (утверждены Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом") либо иные первичные учетные документы, форма которых утверждена учетной политикой Поставщика, содержащих все обязательные реквизиты, предусмотренные Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", отражающих перевозку (доставку) товарно-материальных ценностей сторонним организациям; счета-фактуры (если на Поставщика законодательством о налогах и сборах возложена обязанность по составлению и выставлению счетов-фактур). Подписание данных документов в момент получения Оборудования не является подтверждением отсутствия у Покупателя претензий относительно качества, количества и других характеристик Оборудования в случае направления впоследствии Покупателем претензий Поставщику.
7.2.2. Произвести оплату Оборудования в соответствии с условиями Договора.
7.2. Поставщик обязуется:
7.2.1. Передать Оборудование Покупателю в соответствии с условиями Договора.
7.2.2. Передать Покупателю оригиналы акта приема-передачи Оборудования, счетов, накладных либо иных первичных учетных документов, форма которых утверждена учетной политикой Поставщика, содержащих все обязательные реквизиты, предусмотренные федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", отражающие продажу (отпуск) товарно-материальных ценностей сторонним организациям; транспортных накладных (утверждены Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом") либо иных первичных учетных документов, форма которых утверждена учетной политикой Поставщика, содержащих все обязательные реквизиты, предусмотренные федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", отражающих перевозку (доставку) товарно-материальных ценностей сторонним организациям в день отгрузки Оборудования; счетов-фактур (если на Поставщика законодательством о налогах и сборах возложена обязанность по составлению и выставлению счетов-фактур) не позднее 5 (Пяти) календарных дней, следующих за днем отгрузки Оборудования Покупателю.
7.2.3. Нести все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств за свой счет.
7.2.4. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Покупателя.
7.2.5. Доставить Оборудование Покупателю своими силами и за свой счет (собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц).
7.2.6. Представить сертификаты (в случае обязательной сертификации Оборудования), а также в случае осуществления добровольной сертификации Оборудования, и иные документы, обязательные для данного вида Оборудования, подтверждающие качество Оборудования, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2.7. Осуществить монтаж и ввод Оборудования в эксплуатацию собственными силами в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения уведомления от Покупателя о готовности помещений к проведению работ по установке и наладке Оборудования.
7.3. После осмотра результата выполненных Поставщиком монтажных, пуско-наладочных при наличии положительных результатов испытаний Оборудования Стороны подписывают акт ввода Оборудования в эксплуатацию.
8. Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, возникших из Договора и в связи с ним Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1 % от стоимости Оборудования, подлежащего поставке.
8.3. Неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора Поставщиком является, в том числе:
а) однократное нарушение условий по качеству и/или количеству и/или ассортименту и/или комплектности Оборудования;
б) непредставление Покупателю соответствующих документов на Оборудование, требуемых согласно условиям настоящего Договора;
в) повторное направление Поставщиком Оборудования, несоответствующего требованиям Договора, обязательным требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
8.4. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства оплаты Оборудования в сроки, установленные п. 6.4. Договора, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1 % от стоимости Оборудования, подлежащей оплате.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.2. Сторона, не исполняющая обязательств по Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна в разумный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору любыми способами и средствами связи.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Стороны настоящего договора пришли к соглашению, что все споры, вытекающие из договора, в том числе споры о признании договора недействительным (ничтожным), будут решаться путем переговоров, а в случае не достижения согласия, споры передаются на рассмотрение в третейский суд при Торгово-промышленной палате Самарской области.
11. Изменение, дополнение и расторжение Договора
11.1. Договор может быть изменен и/или дополнен по соглашению сторон.
11.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон; по инициативе одной Стороны или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, Договор между Сторонами вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных Сторонами.
12.3. Договор подписан в двух экземплярах.
12.4. В случае изменения адресов или реквизитов Стороны обязаны в пятидневный срок уведомить об этом друг друга.
12.5. Реквизиты Сторон:
Договора поставки не теряют своей актуальности в предпринимательстве. На них основываются большинство хозяйственных взаимоотношений, в том числе и приобретение оборудования.
Как заполняется договор о поставке оборудования? С развитием рыночной экономики усложняются и взаимоотношения сторон относительно поставки.
Так приобретение оборудования сопряжено с такими нюансами как определение его укомплектованности, согласование процедуры приема и обслуживания в гарантийном периоде. Как оформить правильно типовой договор поставки оборудования?
Что нужно знать
Под договором поставки подразумевается соглашение двух сторон, поставщика и покупателя, о поставке в назначенный срок определенного товара для последующего применения такового в хозяйственных целях.
Особенность соглашения о поставке такова, что приобретенное по нему имущество не может использоваться в бытовом обиходе, областью применения является исключительно производственное применение.
Что касается договора поставки оборудования или купли-продажи, то предметом сделки становится промышленное оборудование.
Оно должно принадлежать продавцу на праве собственности и в отношении него должны отсутствовать любые обременения. В договоре, как правило, приводятся лишь общие условия поставки.
Перечень оборудования, его количество и характеристики указываются отдельным приложением, которое прилагается к основному договору.
Предмет сделки передается покупателю в собственность после подписания . Но на этом сделка не заканчивается и это еще одна особенность данного договора.
Для эксплуатации оборудования необходимо осуществить его монтаж и провести пусконаладочные работы. Данные действия осуществляются продавцом.
Договор становится действительным с момента подписания и имеет силу вплоть до исполнения сторонами всех договорных обязательств.
Любые приложения к договору обладают юридической силой только при правильном документальном оформлении. Как образец договор купли-продажи оборудования.
Основные понятия
Особенностями договора о поставке считаются такие аспекты:
- дата заключения и дата исполнения не совпадают;
- поставляемые товары обладают общими признаками;
- предполагается возможность будущих поставок.
Договор поставки оборудования являет собой разновидность . Отличием является длительный срок действия договора.
Оборудование может поставляться в течение продолжительного времени. Также возможна доставка по частям. Акт приема-передачи оборудования это документ, подтверждающий, что объект действительно получен покупателем.
При этом оборудование осматривается на предмет недостатков и дефектов с целью их своевременного устранения поставщиком. Если покупатель подписал акт без выказания претензий, то имущество считается переданным в надлежащем виде.
Собственностью покупателя оборудование становится после подписания акта. Еще один обязательный документ при поставке оборудования это акт монтажа и ПНР.
В данном документе подтверждается, что оборудование собрано в соответствии с технической документацией, проведен пробный запуск и в работе не обнаружено.
Упомянуть следует и спецификацию, как обязательное приложение договора. В оном описываются характеристики поставленного оборудования, позволяющие не двояко его идентифицировать.
Элементы соглашения
Основными элементами договора о поставке являются предмет договора и сроки поставки. Данные аспекты считаются существенными условиями договора. Если таковые не согласованы сторонами, договор считается незаключенным.
Относительно предмета сделки необходимо указывать его название, количество, качество и иные значимые моменты. Описание предмета договора должно полностью исключать возможность подмены.
При необходимости к договору могут прилагаться документы, на соответствие каким надлежит проверять оборудование. При поставке оборудования со сложными характеристиками, таковые подробно расписываются в спецификации.
Под сроком поставки понимается временной период, когда поставщик обязан предоставить оборудование в полном объеме. При этом срок поставки может быть поделен на несколько периодов, если предполагается поставка по частям.
Относительно субъектного состава соглашения можно отметить, что таковыми могут выступать и юрлица, и физические лица, и государство. В качестве поставщика обычно выступает предприниматель или коммерческая организация.
Покупателем может быть как юрлицо, так и обычный гражданин, приобретающий оборудование не для бытового применения. Иногда покупателем могут становиться госорганы.
Законные основания
Порядок поставки, ассортимента и иные значимые моменты оговариваются в девятнадцати статьях ГК – — . В отдельных случаях к договорам применяются общие положения о купле-продаже ( —).
Типовой договор поставки оборудования
К типовому договору о поставке оборудования прилагаются такие приложения как:
- спецификация оборудования;
- график поставок;
- график платежей.
Из сопутствующих документов используются:
- приемопередаточный акт;
Стандартными пунктами договора о поставке договора являются:
- предмет договора;
- качество и комплектность;
- условия передачи оборудования;
- переход прав собственности и рисков;
- цена оборудования;
- порядок расчетов;
- права и обязанности сторон;
- ответственность сторон;
- форс-мажорные обстоятельства;
- прекращение действия соглашения;
- порядок разрешения споров;
- срок действия договора;
- изменения и дополнения;
- заключительные положения;
- реквизиты и адреса сторон;
- подписи ответственных лиц.
С отсрочкой платежа
Договор поставки оборудования с отсрочкой платежа отличается лишь порядком расчетов. Как правило, оплата за поставку осуществляется не по факту, а спустя некоторое время.
Также возможно применения порядка расчетов с поступлением платежей в . Из нюансов оформления договора следует уделить внимание тому, что в самом договоре должен подробно расписываться порядок расчетов.
Если предполагается отсрочка платежа, то необходимо указать крайний срок оплаты. В случае оплаты по частям (рассрочки) надлежит указать периодичность и размер платежей.
В качестве приложения к договору оформляется . Одной из разновидностей договоров поставки оборудования с отсрочкой платежа является договор приобретения оборудования в лизинг.
Таковая становится неотъемлемой частью договора и включает в себя следующие параметры:
- точное наименование;
- тип и марка электрооборудования;
- размеры электрооборудования в принятых единицах;
- ТУ, ГОСТ и иные нормативные и технические сведения.
В большинстве случаев договор поставки электрооборудования заключается на длительный срок, когда поставки осуществляются неоднократно в продолжение срока действия договора.
При этом в самом договоре указываются:
- данные сторон;
- общее название вида оборудования;
- сроки поставки;
- общая сумма договора;
- порядок оплаты.
Более детально сведения о поставляемом товаре указываются в спецификации.
К сведению! Если договор поставки электрооборудования заключается между индивидуальными предпринимателями и общая сумма договора не превышает десяти тысяч рублей, то заключать договор можно в устной форме.
При этом факт поставки удостоверяется сопроводительной документацией ( и т.д.).
Со спецификацией
Спецификация это письменное приложение к договору о поставке, в котором идентифицируется поставленный товар, указываются его качественные и количественные характеристики.
В чем ее необходимость, если все необходимые данные можно прописать в договоре? На практике договор содержит лишь общие данные, без конкретики.
Конечно, в договоре можно прописать подробные характеристики предмета сделки. Но это удобно, когда поставка является разовой.
Если же планируются неоднократные поставки, то загромождать текст договора сложной технологической терминологией крайне нецелесообразно.
Кроме того может меняться состав поставляемой партии товара, количество, качество. При этом можно не менять сам договор, а просто заключить дополнительное соглашение и видоизменить спецификацию.
Спецификация может составляться в письменной или электронной форме, а также передаваться посредством телефонных переговоров, телеграфа и иных средств связи.
С точки зрения документальной обоснованности приоритетен письменный или электронный форма. Обычно составляется спецификация в виде таблицы.
В оной указывается перечень поставленных товаров, количество, стоимость, характеристики. На основании спецификации осуществляется прием оборудования.
Объект медицинского типа
Поставка медицинского оборудования осуществляется на общих условиях. Но есть некоторые моменты, касающиеся специфики предмета договора.
Так помимо основных условий договором предусматривается обучение лиц, каковым предстоит использовать и обслуживать объект медицинского типа.
В договоре прописывается порядок обучения, длительность и точный график. Также обязательно предусматривается возможность досрочной поставки.
Детального уточнения требуют гарантийные обязательства поставщика. В случае нарушения поставщиком сроков поставки покупатель вправе требовать возмещения неустойки.
Если строительного
Договор поставки строительного оборудования формируется на основе типового бланка.
Особо тщательно согласовываются условия о монтаже оборудования и проведении пусконаладочных работ, а также об поставщика за ненадлежащее качество оборудование.
Непосредственное описание поставленного объекта приводится в спецификации. На момент непосредственной поставки может составляться .
При этом параметры оборудования сравниваются с данными спецификации, приложенной технической документации и принятых стандартов. Лишь после проверки состояния объекта составляется и подписывается акт приема-передачи.
Нюансы формирования договора поставки оборудования всецело зависят от характеристик конкретного предмета поставки.
Но типовой шаблон документа почти всегда одинаков, как и перечень необходимых приложений. Зная основные аспекты содержания такого соглашения, можно легко составить договор поставки любого оборудования.